热门搜索 :
考研考公
您的当前位置:首页正文

个人技术服务合同

来源:伴沃教育

个人技术服务合同(精选28篇)

个人技术服务合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用、互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

  一、 合作内容:甲乙双方就______________________________进行合作。

  二、 双方权利义务:

  甲方:

  1、在合同生效后_________日内向乙方提供产品技术资料、数据、材料、样品;

  2、在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资

  3、按约向乙方支付报酬,乙方开户银行帐户为_________。

  4、协助乙方完成产品生产。

  乙方:

  1、乙方为甲方提供产品技术培训;

  2、乙方为甲方提供产品加工生产必要的技术服务;

  3、乙方为甲方提供产品改良、维护质量服务

  三、 报酬

  甲方于本协议签订之日起___日内支付乙方第一年技术服务费 5万元,甲方于___年___月___日前一次性支付乙方技术服务费5万元,即技术服务费共计10万元。

  四、 保密条款

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  五、 争议的处理

  1.本合同受中国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  六、 解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第十八条 补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  七、 合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为3年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇2

  项目名称:____________________________________________

  委托方(甲方):________________________________________

  服务方(乙方):________________________________________

  填 写 说 明

  一、“合同登记编号”的填写方式:

  合同登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按gb2260?4规定填写。

  二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。

  技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

  技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

  三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

  四、服务内容、方式和要求:

  包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

  属技术培训合同的此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。

  属技术中介合同此条款填写中介内容和要求。

  五、工作条件和协作事项:

  包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件,双方协作的具体事项。

  属技术培训合同此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

  六、其他:

  合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

  七、委托代理人签订合同时,应出具委托证书。

  八、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就________________项目的技术服务(该项目属____ 计划),经协商一致,签订本合同。

  一、服务内容、方式和要求:

  应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同当应填写中介内容和要求。

  二、工作条件和协作事项:

  三、履行期限、地点和方式:

  四、验收标准和方式:

  技术服务或者技术培训按____标准,采用____ 方式验收,由____方出具服务或者培训项目验收证明。

  本合同服务项目的保证期为____ .在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

  五、报酬及其支付方式:

  (一)本项目报酬(服务费或培训费):____________元。

  服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由________方负担。

  (二)本项目中介方活动经费为:________元,由____________方负担。

  中介方的报酬为:____________元,由____ 方支付。

  (三)支付方式(按以下第 种方式):

  ①一次总付:________元,时间:____________

  ②分期支付:________元,时间:____________

  ________元,时间:____________

  ③其他方式:

  六、违约金或者损失赔偿额的计算方法:

  技术服务违反本合同约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  技术培训违反本合同约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  技术中介违反本合同约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  (一)违反本合同第 条约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  (二)违反本合同第 第约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  (三)

  七、争议的解决方法:

  在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求________进行调解。

  当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第____种方式解决。

  (一)因本合同所发生任何争议,申请________ 仲裁委员会仲裁;

  (二)向________人民法院起诉。

  八、其他(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式,定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜):

  九、本合同有效期限:________年__月__日至________年__月__日。

  甲方:________________________

  代表人:______________________

  ____年____月____日

  乙方:________________________

  代表人:______________________

  ____年____月____日

个人技术服务合同 篇3

  中外劳动技术服务合同为企业主与劳动工人双方订立的劳资合同,必须接受中国《劳动法》《合同法》《公司法》《外资企业法》等法律法规的制约。

  劳动合同范本参考

  甲方: 国公司

  乙方: 中国公司

  第一条

  根据甲方的愿望,乙方同意派遣中国工程师,技术工人,行政人员(翻译,厨师)在国工作.具体人数,工种,工龄和月工资详见本合同附件(略).该附件为本合同不可分割的组成部分.

  第二条

  乙方人员出入中国国境和过境手续,由乙方负责办理,并负担其费用.乙方人员出入国国境的签证和在国境内所需办理的居留,劳动许可证等手续由甲方负责办理并负担其费用.

  第三条

  1.乙方人员在国工作期间,由甲方按本合同的规定向乙方人员支付每月的工资.

  2.凡工作不满一个月的乙方人员,按下列公式计算:

  不满一个月的工资=月工资/30天工作天数(包括周日和官方假日)

  3.上述工资应以乙方人员到达国之日起到离开国之日止计算.

  4.乙方于每月末将乙方人员该月的工资,包括加班费,列具清单提交甲方,甲方于清单开出之日起三天内按清单所列金额的75%以美元支付,并按当天牌价电汇给北京中国银行总行营业部中国公司帐户,并按国银行的规定负担其手续费.同时书面通知中国驻国大使馆经济参赞处.

  5. 甲方将乙人员月工资和加班费的25%以国货币支付并汇给中国驻国大使馆经济参赞处在银行帐户.

  第四条

  甲方负责乙方人员从到的旅费,并负责将此费用汇到上述乙方帐户.乙方人员从返回,由甲方通过航空公司向乙方人员提供机票.甲方负责乙方人员只限往或返单程的行李超重费,其重量为20公斤.

  第五条

  1.甲方负责乙方人员的住宿费.在工作时间和加班时间提供从居住地到工地的交通工具.负责国营医院的医疗费.

  2.乙方人员的工资和加班费不交所得税.

  3.甲方为乙方人员在国家保险公司投保生命保险.其保险费每人为(货币及数量)

  4.甲方向乙方人员提供工作服和工作需要的工具.

  5.甲方提供的住房,包括水,电,空调和必要的家具,床和床上用品.

  6.乙方人员的居住面积如下: (一)组长,工程师,技术员,行政人员为8一一10平方米;

  (二)其余人员为4一一5平方米.

  7.甲方向乙方提供厨房所用的饮具和旨在自己用饭所需的餐具.

  第六条

  1.乙方工作人员每周工作六天,每天工作八小时.

  2.根据工作需要,甲方需要乙方人员加班时,加班工资按下列比例计算:

  平时加班为日工资的150%.

  周假日加班为日工资的200%.

  第七条

  1.乙方人员享受周日假和国官方规定的节假日为十七天.

  2.乙方人员每年享受带薪休假三十天.如乙方不愿享受上述假期或享受部分天数,甲方应向乙方提供报酬,其工资按下列方法计算:月工资/30天假期工作天数.

  第八条

  1.根据总利益的要求,甲方有权在任何时间内终止本合同,在这种情况下乙方人员应享受三个月或本合同所余期限的工资,但以最短的时间为准.乙方人员将有

  权享受回的机票.

  2.在乙方愿望以外的原因而停工,如断电,断水,材料供应不足等,在停工期间甲方照付乙方人员的工资.但根据工作需要,甲方有权使其在其他项目上工作.

  第九条

  在紧急情况下,(乙方在国内其家庭人员死亡)甲方在得到乙方书面通知后,对有事人员给予两个月的紧急事假,并向其支付代替平时总假期的报酬.超过两个月的期限没有工资,对此乙方负责其旅费.

  紧急事假,超过两个月的时间,乙方应在两个月结束后的一个月内予以替换,并负责替换者的旅费.

  第十条

  1.乙方人员因工作生病或伤残,甲方在两个月内负责支付在国内的医疗费和全部工资.如在两个月内不能痊愈,乙方应负责替换,在此情况下的一个月内甲方负责伤者回的旅费和替换者来的旅费.同样,甲方将根据国通行的

  规定对伤病者给予补偿的各项措施.

  2.在期间,乙方人员如发生死亡,甲方应办理一切丧葬或遗体火化以及遗体或骨灰运回的一切善后费用.还有行李及遗物运回的费用.

  如因工作而死亡,按照国保护法的规定向死者家属支付抚恤金.

  第十一条

  1.乙方人员在服务期间,应遵守国现行法律和规章制度,要保守机密,不泄密,在其执行任务期间或合同结束以后不作有害甲方利益的事.

  乙方人员应尊重当地的风俗习惯.

  2.甲方应为乙方人员提供工作方便,不干涉其工作时间以外和住地内的社会活动自由,尊重乙方人员的生活习惯以及对推动工作的良好建议.

  第十二条

  1.服务期为年,从乙方人员到达地算起,其间包括乙方人员在国内或国外所享受的假期.

  2.本合同自签之日起生效,有效期年.期满根据甲方要求,经乙方同意可以延长.

  3.当本合同延期后,乙方人员在工作年后,月工资增长百分之十五.

  第十三条

  1.乙方人员在工作期间,甲方有权撤换其不称职的任何人员,乙方并在甲方通知后的三个月内予以替换,不给任何费用.

  2.在合同期内,乙方人员擅自放弃工作,将不给予机票待遇.但由于执行工作而生病且有医疗证明者除外.

  3.在本合同签期间或签后,凡乙方已在的人员,不享受从到的机票.但甲方按本合同规定在工作结束时,负责其从至的旅费.

  4.甲方不允许乙方人员在工作以外的时间干私活或任何方面的自行开业.

  第十四条

  1.自工作开始,甲方向乙方支付二个月的预付款,并在四个月内偿还.

  2.乙方人员抵达后,国现行出差补贴规定适用于乙方人员.

  第十五条

  由于地震,台风,水灾,火灾,战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者按约定的条件履行时,事故的一方应在十五天内电报通知另一方,并提交由当地公证机关出具的有效证明,经双方协商决定后,可以免除或部分免除履行合同的责任,亦可商定补救办法的补充协议,以付诸实施.

  第十六条

  双方应严格遵守本合同的各项条款,任何一方或双方违约都必须承担责任,负责赔偿由此产生的一切经济损失.

  第十七条 为保证本合同及其附件的履行,双方应相互提供履约合同的银行担保书,或协商约定其他形式的担保.

  第十八条

  除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的权利和义务,任何一未经另一方的书面同意,不得转让给第三者.

  第十九条

  双方对合同的内容及其实施负有保密责任.

  第二十条

  双方在发生重大情况变化时,可协商修改,补充乃至解除或终止本合同,但不影响当事人对于损失赔偿的请求权和合同关于解决争议条款的效力.

  第二十一条

  凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决.如果不能取得协议时,则在被告国家根据被告国仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁.仲裁决定是终局的,对双方具有同等约束力.仲裁费用除非仲裁机构另有决定外,均由败诉一方负担.

  第二十二条

  甲方协助乙方在合同履行地聘请一名当地律师担任乙方的法律顾问,以协助和指导乙方履行合同和解决争议,其费用由甲方负担.

  第二十三条

  本合同的适用法律选择由双方协商同意的第三国实体法,并参照有关的国际公约和国际惯例.

  本合同用中文和文写成,两种文具有同等效力.合同正本两份,双方各执一份;副本若干份.

  本合同于20年月日由甲,乙双方的授权代表在国市签.

  甲方代表:

  乙方代表:

  签订日期:

  注意事项:

  (1)合同期限的约定需明确具体,应当明确规定合同期,应当明确规定合同期为何年何月何日起至何年何月何日止,不应签订没有明确合同期限的合同。

  (2)工资标准的规定,应避免使用模棱两可的语言约定,可明确规定日薪或年薪的数额,津贴、奖金的发放也必须按照国家有关规定约定。

  (3)劳动保险、劳动保护和福利待遇,必须严格执行国家有关规定,禁止降低劳动保险的费用和劳动保护和福利待遇标准。关于医疗保险的约定,更须详尽、具体。

  (4)严格执行国家有关工作时间的规定,用人单位应当严格控制延长劳动者的工作时间,每周工作时间不得超过40小时,如果用人单位确因生产、工作需要加班的,必须征得劳动者的同意,但每月加班时间不得超过36小时。

  (5)要明确约定合同的变更和解除条件,除法定合同变更、解除条件外,当事人还可以具体约定合同变更、解除的条件,如果没有法律明确规定或当事人双方约定的合同变更、解除条件的发生,任何一方不得变更、解除合同。

个人技术服务合同 篇4

  合同登记编号:

  项目名称:__________________________

  委托方:____________________________

  (甲方)

  服务方:____________________________

  (乙方)

  签订地点:____________省____________市(县)

  签订日期:________年______月______日

  有效期限:________年______月______日至________年______月______日

  依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就___________________项目的技术服务(该项目属____________计划※),经协商一致,签订本合同。

  一、服务内容,方式和要求

  ___________________________________________________________________

  (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求)

  二、x工作条件和协作事项

  ___________________________________________________________________

  三、履行期限、地点和方式

  ____________________________________________________________________

  四、验收标准和方式

  技术服务或者技术培训按____________标准,采用____________方式验收,由____________方出具服务或者培训项目验收证明。

  本合同服务项目的保证期为__________________。在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用,保管不当引起的问题除外。

  五、报酬及其支付方式

  (一)本项目报酬为(服务费或培训费):____________元。

  服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由______方负担。

  (二)本项目中介方活动费为:____________元,由______方负担。

  中介方的报酬为:____________元,由______方支付。

  (三)支付方式(按以下第______种方式):

  ①一次总付:______元,时间:____________

  ②分期支付:______元,时间:____________

  ______元,时间:____________

  ③其它方式:____________________________

  六、违约金或者损失赔偿额的计算方法

  技术服务违反本合同约定,违约方应当按技术合同法实施条例第九十八条、第九十九条规定,承担违约责任。

  技术培训违反本合同约定,违约方应当按技术合同法实施条例第一百零五条、第一百零六条规定,承担违约责任。

  技术中介违反本合同约定,违约方应当按技术合同法实施条例第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条规定,承担违约责任。

  (一)违反本合同第条约定,______方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下: ______________________

  (二)违反本合同第______条约定,______方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:_________________

  七、争议的解决办法

  在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求__________进行调解。

  当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第______种方式解决。

  (一)因本合同所发生任何争议,申请____________仲裁委员会仲裁;

  (二)按司法程序解决。

  八、其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金财产抵押及担保等上述条款未尽事宜):

  甲方: 乙方: 地址: 地址:

  法定代表人 法定代表人

个人技术服务合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同协商,乙方同意就甲方实施 良种繁育基地建设提供科技支撑,具体达成如下协议:

  一、乙方为甲方实施该项目提供具有自主知识产权(或经过合法授权)的 x 原种 x 吨;

  二、甲方委托乙方承担 x良种繁育基地建设期间的技术服务工作,并为乙方提供技术服务所必须的场地、物资等条件,同时,积极协助乙方开展项目技术服务工作;

  三、乙方根据甲方的要求,编制项目执行期技术运行方案,开展项目技术培训、技术指导等工作;

  四、乙方必须按照甲方要求定时派员开展技术服务工作;

  五、甲方为乙方提供项目技术服务费和x原种费壹拾万元。

  六、未尽事宜双方共同协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇6

  托方(以下称甲方):_________

  法定代表人或负责人:_________

  服务方(以下称乙方):_________

  法定代表人或负责人:_________

  甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用、互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

  第一条 项目名称

  _________。

  第二条 服务内容、方式和要求

  1.服务内容:

  _________。

  2.方式:

  _________。

  3.要求:

  _________。

  第三条 工作条件:

  _________。

  第四条 报酬及其支付方式:

  1.本项目报酬(服务费或培训费):_________元。

  服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由_________方负担。

  2.本项目中介方活动经费为:_________元,由_________方负担。中介方的报酬为:_________元,由_________方支付。

  3.支付方式为如下第_________种:

  (1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%;

  (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。

  (3)其它方式:_________。

  第五条 声明及保证

  甲方:

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  乙方:

  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第六条 甲方的主要义务

  1.在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品:

  _________。

  2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后_________天内及时做出答复;

  3.按约向乙方支付报酬,乙方开户银行帐户为_________。

  4.协助乙方完成下列配合事项:

  _________。

  第七条 乙方的主要义务

  1.在_________年_________月_________日前完成技术服务工作;

  2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作:_________;

  3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时,应在合同生效后_________天内通知委托方改进或者更换;

  4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中,如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时,应中止工作,并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品,不得擅自存留复制品。

  第八条 保密条款

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第九条 技术成果收益归属

  在履行本合同中,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于乙方所有。(注:当事人还可以有其他不同的约定)

  第十条 甲方的违约责任

  1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。

  2.甲方迟延支付报酬,应当支付数额为报酬总额_________%的违约金,逾期二个月不支付报酬或者违约金的,应当交还工作成果,补交报酬,支付数额为报酬总额_________%的违约金。

  3.甲方迟延接受工作成果的,应支付数额为报酬总额_________%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的,乙方有权变卖、处理工作成果,从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还甲方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的,有权请求甲方赔偿损失。

  第十一条 乙方的违约责任

  1.擅自不履行合同,应当免收报酬并支付数额为报酬总额_________%的违约金。

  2.未按约定的期限完成工作的,应支付数额为报酬总额_________的违约金。

  3.未按质按量完成工作的,应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的,应赔偿损失;

  4.在工作时间,发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定,未按约定期限通知委托方,造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的,应酌减或免收报酬;

  5.在工作期间,发现委托方提供的物品有受损的危险,未按约定期限通知委托方,应对由此造成的损失承担责任。

  6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用,发表或提供给第三人,应支付数额为报酬总额_________%的违约金。

  7.对甲方交付的样品,材料及技术资料保管不善,造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的,应赔偿损失。

  第十二条 验收标准和方法

  1.验收时间:_________;

  2.验收地点:_________;

  3.验收标准:本合同约定的各项技术指标;

  4.验收方法:由甲方组织有关同行业专业技术人员验收,写出验收报告;

  5.验收费用由_________方负担。

  第十三条 保证期为_________(年/月)。在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

  第十四条 不可抗力

  本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

  如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第十五条 通知

  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.各方通讯地址如下:_________。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第十六条 争议的处理

  1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第十七条 解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第十八条 补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十九条 合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  委托方(盖章):_________       服务方(盖章):_________

  负责人(签):_________       负责人(签):_________

  开户银行:_________          开户银行:_________

  帐号:_________            帐号:_________

  委托方担保人(盖章):_________    服务方担保人(盖章):_________

  地址:_________            地址:_________

  负责人(签):_________       负责人(签):_________

  开户银行:_________          开户银行:_________

  帐号:_________            帐号:_________

  _________年____月____日        _________年____月____日

  签订地点:_________          签订地点:_________

个人技术服务合同 篇7

  项目名称:________

  委托方:_________

  (甲方)

  服务方:________

  (乙方)

  签订地点:省市(县)

  签订日期:年月日

  有效期限:年月日至年月日

  依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就____________项目的技术服务(该项目属计划※),经协商一致,签订本合同。

  一、服务内容,方式和要求:

  (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求)

  二、工作条件和协作事项:

  三、履行期限、地点和方式:

  四、验收标准和方式:

  技术服务或者技术培训按标准,采用方式验收,由方出具服务或者培训项目验收证明。

  本合同服务项目的保证期为。在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用,保管不当引起的问题除外。

  五、报酬及其支付方式:

  (一)本项目报酬为(服务费或培训费):元。

  服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由方负担。

  (二)本项目中介方活动费为:元,由方负担。

  中介方的报酬为:元,由方支付。

  (三)支付方式(按以下第种方式):

  ①一次总付:元,时间:

  ②分期支付:元,时间:

  元,时间:

  ③其它方式:

  六、违约金或者损失赔偿额的计算方法:

  技术服务违反本合同约定,违约方应当按技术合同法实施条例第九十八条、第九十九条规定,承担违约责任。

  技术培训违反本合同约定,违约方应当按技术合同法实施条例_百零五条、_百零六条规定,承担违约责任。

  技术中介违反本合同约定,违约方应当按技术合同法实施条例_百一十二条、_百一十三条、_百一十四条规定,承担违约责任。

  七、合同一式两份,双方各持一份。

  根据上述文章内容,我们可知,关于技术服务的法律行为也是需要订立合同的。而且技术服务合同应该按照文章中的格式和内容订立,这样才能方便合同的进行。

  甲方(签章):______乙方(签章):______

个人技术服务合同 篇8

  合同编号:_________

  委托方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  服务方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  鉴于:本合同签约各方就本合同书中所述技术秘密的技术内容、成果权益、收益分配、费用支付、违约责任以及与之相关的技术及其资料等内容经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,合同双方就_________项目的技术服务(该项目属_________计划),根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同恪守。

  第一条 合同性质

  本合同属于:

  技术咨询合同□

  技术培训合同□

  技术中介合同□

  第二条 服务项目名称

  项目名称:_________

  第三条 技术服务合同的内容、方式、和要求

  技术指标和参数(或考核指标):_________

  技术服务质量、期限保证:_________

  技术服务方式:_________

  第四条 合同履行期限、地点和方式

  1.合同履行期限:本合同分以下_________个阶段履行

  第一阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止;

  第二阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止;

  第三阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止;

  2.合同履行地点:本合同约定在_________方所在地履行。

  合同应约定履行地点,合同没有约定的,推定在接受服务方所在地履行。

  3.合同履行方式:_________。

  第五条 工作条件和协作事项

  委托方为服务方提供如下条件:

  提供资料、数据、样品、材料等包括:_________

  提供场地、设施和试验条件等包括:_________

  提供上述条件时间:_________

  第六条 验收标准和方法

  1.技术服务或者技术培训按_________标准,采用_________方式验收,由_________方出具服务或者培训项目验收证明。本合同服务项目的保证期为_________。在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用,保管不当引起的问题除外。

  2.验收标准:_________

  3.验收方式:鉴定会、专家评估,或由接受服务方单方认可即视为验收通过。

  第七条 报酬和支付方式

  1.报酬:本项目报酬为(服务费或培训费):_________元。服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由_________方负担。

  2.支付方式采用以下第_________种方式:

  (1)一次总付:_________元,时间:_________年_________月_________日

  (2)分期支付:_________元,时间:_________年_________月_________日

  (3)按利润_________%提成, 期限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

  (4)按销售额_________%提成,期限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

  第八条 违约金或赔偿损失额的计算

  1.违反本合同第_________条约定,_________方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:_________

  2.违反本合同第_________条约定,_________方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:_________

  第九条 服务方权利义务

  (一)服务方权利

  1.服务方有接受委托方提供的技术资料、数据、样品、材料及工作条件的权利;

  2.服务方交付工作成果后,有接受委托方支付报酬的权利;

  3.委托方逾期不领取工作成果的,服务方有处分其成果的权利,扣回委托方应当支付的报酬和请求赔偿损失的权利;

  4.委托方逾期不提供物质技术条件的,服务方有权解除合同。

  (二)服务方义务

  1.按照合同约定的服务项目解决技术问题,保证工作质量;

  2.传授解决技术问题的知识;

  3.服务方发现委托方提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同的约定的,及时通知委托方;

  4.服务方在履行合同期间,发现继续工作对材料、样品或者设备有损坏危险时,应及时通知委托方;

  5.服务方完成的工作成果需要保密的,应根据合同种约定的保姆范围和期限履行保密义务;

  6.技术服务合同标的在保证期间内发现服务质量有缺陷的,服务方应负责返工或采取补救措施。

  第十条 委托方权利义务

  (一)委托方权利

  1.有权要求服务方完成指定的工作项目;

  2.有权要求服务方传授解决技术问题的知识;

  3.有权利用服务方所完成的技术成果;

  4.在服务方根本违约时,有权解除合同,要求服务方赔偿损失或者支付违约金。

  (二)委托方义务

  1.按照约定接受服务方的工作成果,并支付报酬;

  2.按照合同约定未服务方提供工作条件,完成配合事项;

  3.委托方所提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同约定的,应当在双方约定的期限内补充、修改或更换;

  4.在服务方发现继续工作对材料、样品或者设备等有损害危险并通知委托方后,委托方应当在约定的期限内作出答复;

  5.委托方应当在合同约定的期限范围内履行保守秘密的义务。

  第十一条 委托方违约责任

  1.违反合同约定,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受服务方的工作成果,支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当支付。

  2.未按合同约定提供有关技术资料、技术数据、相关文件、工作条件、影响工作质量、进度,应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。

  3.未按合同约定按期接受服务方的工作成果逾期两个月,应承担支付服务方数额为报酬总额_________%的违约金或赔偿损失的责任。

  4.未按合同约定的时间、方式、地点支付服务方报酬逾期达两个月,应承担归还工作成果、支付报酬、赔偿损失的责任。

  5.未按合同约定接受工作成果逾期达六个月,应支付服务方数额为报酬总额_________%的违约金、赔偿金、保管费。

  6.违反合同约定的保密义务应当支付数额为报酬总额_________%的违约金或者赔偿损失的责任。

  7.违约方承担违约责任后,签约方约定本合同内容:

  (1)继续履行□

  (2)不再履行□

  (3)是否履行再行协商□

  第十二条 服务方违约责任

  1.未按照合同约定,按期、保质完成工作成果,应承担免收报酬、支付违约金或者赔偿损失。

  2.未按照合同约定的期限交付工作成果,退还委托方提供的技术资料、技术数据、文件,返还已支付的报酬,应当支付数额为报酬总额_________%的违约金,并赔偿委托方因此而产生的损失。

  3.因服务方自身的原因丢失或者损坏、污染委托方提供的技术资料、技术数据、文件和其他物品的,应承担由此而给委托方造成的损失或按合同约定应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。

  4.对工作成果在保证期出现的问题,承担补救责任或赔偿责任。

  5.不履行保密义务,应承担由此而造成的损失或支付数额为报酬总额_________%的违约金。

  6.违约方承担违约责任后,签约方约定本合同内容:

  (1)继续履行□

  (2)不再履行□

  (3)是否履行再行协商□

  第十三条 技术成果收益归属

  在履行本合同中,委托方利用服务方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于委托方所有;服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于服务方所有。

  第十四条 声明及保证

  委托方:

  1.委托方有权签署并有能力履行本合同。

  2.委托方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对委托方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.委托方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是委托方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  服务方:

  1.服务方有权签署并有能力履行本合同。

  2.服务方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对服务方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.服务方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是服务方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十五条 保密

  双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  第十六条 通知

  1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.各方通讯地址如下:_________。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

  第十七条 合同的变更

  本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第十八条 合同的转让

  除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

  第十九条 争议的处理

  1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第二十条 不可抗力

  1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第二十一条 合同的解释

  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

  第二十二条 合同的效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

  委托方(盖章):_________  服务方(盖章):_________

  法定代表人(签):_________  法定代表人(签):_________

  委托代理人(签):_________  委托代理人(签):_________

  签订地点:_________ 签订地点:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

个人技术服务合同 篇9

  委托方(甲方):________________________

  服务方(乙方):________________________

  填写说明

  一、“协议登记编号”的填写方式:

  协议登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为协议登记点编号,第九至十四位为协议登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。

  二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。

  技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。

  技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。

  三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

  四、服务内容、方式和要求:

  包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

  属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。

  属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。

  五、工作条件和协作事项:

  包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件,双方协作的具体事项。

  属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

  六、其他:

  协议如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。

  七、委托代理人签订协议时,应出具委托证书。

  八、本协议书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,协议双方就__________项目的技术服务(该项目属___________计划),经协商一致,签订本协议。

  一、服务内容、方式和要求:__________________________________

  应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。

  二、工作条件和协作事项:_______________________________________

  三、履行期限、地点和方式:____________________________________________

  四、验收标准和方式

  技术服务或者技术培训按____标准,采用____ 方式验收,由____方出具服务或者培训项目验收证明。

  本协议服务项目的保证期为____ 。在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

  五、报酬及其支付方式

  (一)本项目报酬(服务费或培训费):____________元。

  服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由________方负担。

  (二)本项目中介方活动经费为:________元,由____________方负担。

  中介方的报酬为:____________元,由____ 方支付。

  (三)支付方式(按以下第 种方式):

  ①一次总付:________元,时间:____________

  ②分期支付:________元,时间:____________

  ③其他方式:______________________________

  六、违约金或者损失赔偿额的计算方法

  技术服务违反本协议约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  技术培训违反本协议约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  技术中介违反本协议约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  (一)违反本协议第______条约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  (二)违反本协议第______条约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  七、争议的解决方法

  在协议履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求________进行调解。

  当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第____种方式解决。

  (一)因本协议所发生任何争议,申请________ 仲裁委员会仲裁;

  (二)向________人民法院起诉。

  八、其他

  (含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式,定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)

  九、本协议有效期限:________年_____月_____日至________年_____月_____日。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇10

  委托方(甲方):_________________

  受委托方(乙方):_______________

  甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》以及有关规定,经双方协商同意,签订本合同。

  第一条 委托服务的建设项目概况

  1.1 项目名称_______________________

  1.2 项目地点_______________________

  1.3 拟建建设项目规模

  用地面积:_________平方米,层数:_________,建筑面积:_________平方米,层数:_________,其中含商服面 积:_________平方米,层数:_________;住宅面积:_________平方米,层数:_________,管线名 称:_________,长度:_________

  1.4 其它:_______________________

  第二条 委托服务内容

  2.1 建设项目现场踏勘

  2.2 建设项目选址定点

  2.3 提供规划设计条件和有关资料

  2.4 比选规划设计方案

  2.5 提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。

  2.6 其他_______________________

  2.7 任务完成日期_______________________

  第三条 甲方按时向乙方提供有关文件和资料

  文件资料名称_____________________________

  内容要求_________________________________

  份数_____________________________________

  提交时间_______________________________

  第四条 委托服务费用及支付方式

  4.1 甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联[20x]162号文件规定的收费标准执行。

  4.2 本合同签订后_________天内,甲方一次性支付规划技术服务费(大写)_______ _万元(小写_________万元);或本合同签订后_________天内,甲方支付规划技术服务费总额度_________%,即(大 写)_________万元(小写_________万元),项目服务内容完成后_________天内,甲方支付乙方剩余全部费用,即(大 写)_________万元(小写_________万元)。

  第五条 双方责任

  5.1 甲方责任

  5.1.1 甲方委托规划技术服务任务时,必须向乙方提供相关文件资料和明确要求,并对所提供的文件材料真实性和时限负责。

  甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内,乙方完成规划技术服务成果的时间按合同规定的时间相应顺延;规定期限超过10天以上的,乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。

  5.1.2 甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误,导致乙方返工时,双方另行签订补充合同。甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用,具体标准双方协商确定。

  5.1.3 合同生效后,甲方要求中止或解除合同,乙方未开展服务工作的,乙方应当返还甲方已支付费用的50%;乙方已开展工作的,甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。

  5.1.4 甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。甲方逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。

  5.1.5 甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。

  5.2 乙方责任

  5.2.1 乙方应按省物价局黑价联字[20x]162号和黑建规[20x]41号及有关规定开展规划技术服务活动。

  5.2.2 乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。

  5.2.3 合同生效后,乙方提出中止或解除合同,应返还甲方所支付的服务费用。

  5.2.4 因乙方延误规划技术服务成果提交时间,每延误一天,乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一,核减的最高限额为甲方向乙方所支付的全部费用。

  第六条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决

  (一)提交_______________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第七 其他事项

  7.1 本合同未尽事宜,双方应当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  7.2 本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。

  7.3 双方共同履行完本合同规定的责任义务后,本合同即终止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇11

  服务方(甲方):______________

  地址:________________________

  邮编:________________________

  电话:________________________

  传真:________________________

  e-mail:______________________

  开户银行:____________________

  帐号:________________________

  委托方(乙方):______________

  地址:________________________

  邮编:________________________

  电话:________________________

  传真:________________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,在平等互利的原则下,经协商一致,订立本合同,以兹双方共同遵照执行。

  第一条 病毒名称

  甲方接受乙方的委托,为其载体构建、重组、扩增和纯化_________腺病毒,腺病毒滴度_________pfu/ml。

  第二条 费用及价格(人民币)

  1.病毒的载体构建、重组、扩增和纯化所需的原料由甲方自行购买;

  2.合同总价_________元,(大写)_________________________。

  第三条 乙方责任

  1.乙方所购买的甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品将只供乙方或乙方所能控制的实验组中进行实验研究,在任何情况下决不用于人类,决不用于以谋利(直接或间接)为目的的生物制药以及临床分析等方面。

  2.未征得甲方授权或同意,乙方不能以任何名义将购买的腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品转移、出售或租借给他人使用。

  3.保证乙方应用甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品进行的研究符合现行的法律法规,不得应用甲方腺病毒产品进行有损于人类安全或其它非法目的的研究。

  4.所有在研究过程中经本产品及其一切复制、衍生产品处理过之动物、植物、蛋类以及乳制品等均应妥善处理,决不可食用或出售。

  5.乙方及乙方的课题组在发表文章中注明该重组腺病毒购自甲方,并将已发表文章复印一份给甲方。

  6.甲方的腺病毒产品是由人5型腺病毒改造而来,在特殊情况下仍可能具有一定的致病性,乙方必须遵守国家安全使用腺病毒原则。任何违反该原则而引起的实验人员或其他人员的健康问题,甲方概不承担法律责任。

  7.若乙方不再应用本产品须将其销毁或返还甲方。

  8.乙方承诺在使用本产品的过程中不会做出任何有损于甲方的言论或行为。

  9.乙方对其提供技术服务的病毒不得转卖、转送及商业化用途。

  10.乙方在收到甲方提供的腺病毒制品后,应立即将其分成小份装于无菌的病毒冻存管中并低温保存于-20℃,避免反复冻融而导致病毒滴度下降。由于使用不当引起的质量问题由乙方承担。

  第四条 甲方责任

  1.甲方所提供之腺病毒产品需经过严格的质量控制,其所携带的基因经过测序确证无误。

  2.甲方的腺病毒产品通过快递公司送达乙方。

  3.如果乙方对产品质量有任何异议,请在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方满意的答复。

  第五条 甲方应在_________年_________月_________日前完成技术服务工作,并向乙方提交下列成果及其报告:

  1.成果:重组腺病毒,分别为____________________。

  2.载体构建流程报告。

  3.病毒重组及鉴定报告。

  4.病毒颗粒数检测报告。

  5.病毒滴度检测报告。

  6.病毒纯度hplc检测报告。

  第六条 付款方式

  1.乙方在合同签订当日应当支付合同费用的1/3,即人民币_________________。

  2.甲方向乙方提交第六条所列的成果当天,乙方支付合同费用的1/3,即人民币_________________。

  3.甲方向乙方提交第六条所列的报告当天,乙方最后支付合同费用剩余的款项,即人民币_________。

  第七条 违约责任

  1.甲方如不按时向乙方提交第六条所列的成果,每拖延一天,应向乙方偿付合同金额千分之三的违约金。

  2.合同履行期间,乙方不得自行解除本合同,否则乙方总额向甲方支付违约金。

  第八条 争议解决方法

  乙方对产品质量有任何异议,在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方明确的答复。

  本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。合同履行期间双方发生争议,不能协商解决的,由合同履行地所在仲裁委员会仲裁解决。

  第九条 其他约定

  1.备注:_________________________________(甲乙双方需增加的条款)

  2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力。

  3.本合同的附件具有同等法律效力。

  4.本合同经双方签字并加盖公章后即生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇12

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方对x设备两台触摸控制屏的进行维修。乙方将甲方邮寄来的触摸屏进行检测后,双方经过平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,达成如下协议:

  一、服务内容:

  1、更换一块故障触摸控制屏主板;

  2、将解体作业控制程序安装到控制屏中。

  二、费用:

  共计:x圆整(¥x元)。

  其中主板维修费x元,程序安装费1000元。

  三、支付方式:

  乙方维修合格后,甲方一次性付清。

  四、其它约定:

  乙方为甲方开具服务费发票。

  本合同双方签字生效,未尽事宜双方友好协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇13

  合同号:

  本合同于____年____月____日在______签订?甲方为:中国______公司

  合同工厂:中国______厂(以下简称甲方)乙方为:×国______公司(以下简称乙方)

  第一章 合同内容

  1.1乙方同意向甲方提供制造_合同产品的书面及非书面专有技术?用该项技术所生产的合同产品的品种?规格?技术性能等详见本合同附件一(略)?

  1.2乙方负责向甲方提供制造?使用和销售合同产品的专有技术和其它所有有关技术资料?技术资料的内容及有关事项详见本合同附件二(略)?

  1.3乙方负责安排甲方技术人员在乙方工厂进行培训,乙方应采取有效措施使甲方人员掌握制造合同产品的技术,具体内容见本合同附件三(略)?

  1.4乙方派称职的技术人员赴甲方合同工厂进行技术服务?具体要求详见本合同附件四(略)?

  1.5乙方同意在甲方需要时,以最优惠的价格向甲方提供合同产品的备件?届时双方另签协议?

  1.6乙方有责任对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询?

  1.7乙方应向甲方提供合同产品的样机?铸件和备件,具体内容详见本合同附件五(略)?

  1.8甲方销售合同产品和使用乙方商标的规定,见本合同第八章?

  第二章 定 义

  2.1“合同产品"指本合同附件一(略)中所列的全部产品?

  2.2“蓝图"指乙方制造合同产品目前所使用的总图?制造图样?材料规范及零件目录等的复制件?

  2.3“技术资料"是指为生产合同产品所必须具有的乙方目前正用于生产合同产品的全部专有技术和其它有关设计图纸?技术文件等?

  2.4“标准"指为制造合同产品向甲方提供的技术资料中,由乙方采用和制定的标准?

  2.5“入门费"指由于乙方根据本合同第一章1.2条?1.3条?1.4条?1.6条?1.7条规定的内容以技术资料转让的形式向甲方提供合同产品的设计和制造技术,甲方向乙方支付的费用?

  2.6“提成费"指在本合同有效期内,由于乙方所给予甲方连续的技术咨询和援助,以及甲方在合同有效期内连续使用乙方的商标和专有技术,甲方向乙方支付的费用?

  2.7“合同有效期"指本合同开始生效的时间到本合同14.3条规定的本合同终止时间的期间?

  第三章 价 格

  3.1按本合同第一章规定的内容,甲方向乙方支付的合同费用规定如下:

  3.1.1入门费为______美元(大写:______美元)这是指本合同产品有关的资料转让费和技术培训费,包括技术资料在交付前的一切费用?入门费为固定价格?

  3.1.2.合同产品考核验收合格后,甲方每销售一台合同产品的提成费为基价的____%?甲方向乙方购买的零件不计入提成费?

  3.1.3.计算提成费的基价应是甲方生产合同产品当年12月31日有效的?乙方在__国____市公布和使用的每台目录价格的____%?

  3.2乙方同意返销甲方生产的合同产品?返销产品的金额为甲方支付乙方全部提成费的____%(百分之几)?返销的产品应达到乙方提供的技术性能标准?每次返销的产品品种?规格?数量?交货期由双方通过友好协商确定?

  返销产品价格3.1.3条规定的提成基价计算,即目录价格的____%?

  第四章 支付和支付条件

  4.1本合同项下的一切费用,甲方和乙方均以美元支付?

  甲方支付给乙方的款项应通过____中国银行和__国______银行办理?

  如果乙方和甲方偿还金额,则此款项应通过__国______银行和______中国银行办理?

  所有发生在中国的银行费用,由甲方负担?发生在中国以外的银行费用由乙方负担?

  4.2本合同第三章规定的合同费用,甲方按下列办法和时间向乙方支付:

  4.2.1甲方收到下列单据,并审查无误后____天内向乙方支付入门费____美元(大写:____美元)?

  (a)由乙方出具的保证函?在乙方不能按照合同规定交付技术资料时,保证偿还金额____美元?

  (b)即期汇票正?副本各1份?

  (c)应支付金额为入门费总价的形式发票正本1份,副本3份?

  (d)__国政府当局出具的许可证影印件1份?若乙方认为不需要出口许可证,则乙方应提出一份有关不需要出口许可证的证明信1份?

  4.2.2甲方收到乙方交付第一阶段产品的下列单据并审查无误后____天内向乙方支付____美元(大写:____美元)?

  (a)即期汇票正?副本各1份?

  (b)商业发票正本1份,副本3份?

  (c)空运提单正本1份,副本3份?

  (d)乙方出具的第一阶段产品的技术资料?样机?铸件和备件交付完毕的证明信正?副本各1份?

  4.2.3甲方收到乙方交付第二阶段产品的下列单据并审查无误后____天内向乙方支付____美元(大写:____美元)?

  (a)即期汇票正?副本各1份?

  (b)商业发票正本1份,副本3份?

  (c)空运提单正本1份,副本3份?

  (d)乙方出具的第二阶段产品的技术资料?样机?附件五(略)规定的____已交付完毕的证明信正?副本各1份?

  4.2.4合同产品第一批样机验收合格后,甲方收到乙方下列单据并审查无误____天内,向乙方支付____美元(大写:____美元)?

  (a)即期汇票正?副本各1份?

  (b)商业发票正本1份,副本3份?

  (c)双方签署的“合同产品考核验收合格证书"影印本1份?

  注:如果验收试验延迟并是甲方的责任,将不迟于合同生效后(天内)支付?

  4.3本合同第三章规定的提成费,甲方将在抽样产品考核验出合格后按下述办法和条件向乙方支付:

  4.3.1甲方在每日历年度结束后____天内,向乙方提交一份甲方在上一日历年度的每种型号的产品实际销售量的报告?

  4.3.2乙方每年可派代表到合同工厂检查和核实甲方合同产品实际销售量的报告,甲方将给予协助?乙方来华费用由乙方负担?如果汇总和/或报告中所列的合同产品数量在检查时发现出入很大,则甲乙双方应讨论此差距并洽商采取正确的措施?

  4.3.3甲方收到乙方下列单据并审查无误后的____天内向乙方支付提成费:

  (a)即期汇票正?副本各1份?

  (b)商业发票正本1份,副本3份?

  (c)该年提成费计算书一式4份?

  4.3.4在合同期满年度内,甲方在合同终止后____天内将提交一份最后销售合同产品数量的报告,以便乙方计算提成费?

  4.4按本合同规定,如乙方需向甲方支付罚款或赔偿时,甲方有权从上述任何一次支付中扣除?

  第五章 技术资料支付

  5.1乙方应按本合同附件二(略)的规定向甲方提供技术资料?

  5.2乙方应在____机场或车站交付技术资料?____机场或车站的印戳日期为技术资料的有效交付日期?甲方应在收到资料两周内,确认资料收悉?

  5.3第一阶段产品的技术资料?样机?铸件和备件:

  5.3.1在合同生效后的____周内,乙方必须发出一套蓝图?一套二底图和一套标准?可以分批交货?

  5.3.2在合同生效后的____周内,乙方必须发出与第一阶段合同产品有关的全部技术资料?样机?铸件和备件?

  5.4第二阶段产品的技术资料和样机:

  5.4.1第二阶段开始日期后的____周内,乙方必须发出与第二阶段产品有关的一套蓝图?一套二底图和一套标准?可以分期交货?

  5.4.2第二阶段开始后的____周内,乙方必须尽快发出与第二阶段合同产品有关的全部技术资料和样机?铸件和备料?

  5.5在每批技术资料或样机?铸件和备件发运后的____小时内,乙方应将空运提单号?空运提单日期?资料编号?合同号?件数和重量电告甲方?同时乙方应以航空信将下列单据寄给甲方:

  (a)空运提单正本1份,副本2份?

  (b)所发运技术资料?样机?铸件和备件的详细清单一式2份?

  5.6若乙方提供的技术资料或样机?铸件和备件在运输途中遗失或损坏,乙方在收到甲方关于遗失或损坏的书面通知书后,应尽快不迟于____个月内免费补寄或重寄给甲方?

  5.7交付技术资料应具有适于长途运输?多次搬运?防雨?防潮的坚固包装?

  在每件包装箱的内部与外表,都应以英文标明下列内容:

  (a)合同号

  (b)运输标记

  (c)收货人

  (d)技术资料目的地

  (e)重量(公斤)

  (f)样机?铸件和备件目的地

  5.8每箱内应附有详细装箱单一式4份?

  第六章 技术资料的改进和修改

  6.1为了适应中国的设计标准?材料?工艺装备和其它生产条件,在不改变乙方基本设计的条件下,甲方有权对乙方的技术资料进行修改和变动?甲方必须将这些修改和变动通知乙方?乙方有责任在培训或技术指导时协助甲方修改技术资料,详见附件三和附件四(略)?

  6.2甲方必须在型号后加注尾标,以示区别那些影响形状?配合或功能的修改,并通知乙方?

  6.3合同有效期内,双方在合同规定的范围内的任何改进和发展,都应相互免费将改进?发展的技术资料提交给对方?

  6.4改进和发展的技术,所有权属改进?发展的一方?

  第七章 质量验收试验

  7.1为了验证按乙方提供的技术资料制造的合同产品可靠性,由甲?乙双方共同在合同工厂对合同产品的技术性能和要求进行考核验收?如果需要,也可以在乙方工厂进行试验或重做?甲方可派指定的人员验证重复试验,乙方负责重复试验和乙方人员的费用,甲方负责甲方参加重复

  试验的人员和翻译的费用?具体办法见本合同附件七(略)?

  7.2考核试验产品的技术性能应符合乙方提供的本合同中的标准规定,即通过鉴定?甲?乙双方签署“合同产品考核验收合格证明"一式4份,每方各执2份?

  7.3如考核试验产品的技术性能达不到附件规定的技术参数,双方应友好协商,共同研究分析原因,采取措施,消除缺陷后进行第二次考核验收?

  7.4如考核试验产品不合格是乙方的责任,则乙方派人参加第二次考核验收的一切费用,由乙方负担?如系甲方责任,该费用由甲方负担?

  7.5若考核试验产品第二次试验仍不合格时,如系乙方的责任,乙方应赔偿甲方遭受的直接损失,并采取措施消除缺陷,参加第三次考核,费用由乙方负担?如系甲方责任,该费用由甲方负担?

  7.6若考核试验产品第三次考核试验不合格时,双方应讨论执行合同的问题,如系乙方责任,则按合同9.8条规定,甲方有权修正合同?如系甲方责任,则由双方共同协商进一步的执行问题?乙方将根据甲方的要求,为改进不合格的样机提供技术咨询?

  第八章 “合同产品"的出口和商标

  8.1甲方生产的“合同产品"可在中华人民共和国国内销售,可根据下列条件出口到其它国家:

  8.1.1甲方应首先与乙方协商,要求在乙方的销售/分配网所在地区安排销售(销售?分配网包括乙方子公司和代理商)?

  出口销售的数量和项目将通过友好协商决定,若无法安排,则甲方可以自由出口,但是,甲方必须在完成交易后一周内,将项目?数量和购买商名称通知乙方?

  8.1.2在乙方销售/分配网不包括的地区,甲方可以自由销售?

  8.2对于甲方把“合同产品"装在中国的主机上出售到任何国家(包括在乙方销售/分配网所在地国家)的权利,乙方不得干涉?为维修中国出口的主机,甲方可以自由销售作为配件的“合同产品"?

  8.3在合同期间,甲方可以在“合同产品"上使用乙方使用的商标和标上甲方的商标,并注上“中华人民共和国_厂制造"?商标许可证应由甲方和__________公司单独签订?

  8.4当使用商标时,甲方生产的“合同产品"必须符合本合同项下由乙方提供的标准?在必要的时候,每年乙方可进行一次抽样试验?在抽样试验结果不符合乙方提供的标准时,乙方应建议甲方改进不合格的“合同产品"并在____个月内再次进行试验?若结果仍不符合,则乙方就可

  中止甲方使用其商标的权利?甲方可以再次提交另外的样品给乙方进行试验?再次抽样试验,结果符合乙方提供的标准时,乙方将再次给予甲方使用其商标的权利?

  第九章 保 证

  9.1乙方保证其提供的技术资料是在合同生效时乙方使用的最新技术资料,并与乙方拥有的技术资料完全一致在合同期间,“合同产品"设计变化的技术通知书和技术改进?发展资料,乙方将及时地送至甲方?

  9.2乙方保证其提供的技术资料是完整的?清晰的?可靠的,并按第五章的规定按时交付?有关定义如下:

  9.2.1“完整"系指乙方提供的资料是本合同附件中规定的全部资料,并与乙方自己工厂目前使用的资料完全一致?

  9.2.2“可靠"系指甲方按技术资料制造的合同产品应符合乙方按本合同提供的合同产品技术规范?

  9.2.3“清晰"系指资料中的图样?曲线?术语符号等容易看清?

  9.3如果乙方提供的技术资料不符合9.2条的规定时,乙方必须在收到甲方书面通知书后____天内免费将所缺的资料,或清晰?可靠的资料寄给甲方?

  9.4当乙方不能按本合同第五章或9.3规定的时间交付资料,则乙方应按下列比例向甲方支付罚款:

  迟交____至____周,每整周罚款为入门费总价的____%?

  迟交____至____周,每整周罚款为入门费总价的____%?

  迟交超过____周以上,每整周罚款为入门费总价的____%?

  9.5若发生9.4条事项,乙方支付给甲方的罚款总数不超过____美元(大写:____美元)?

  9.6乙方支付给甲方的9.4条中规定的罚款,应以迟交的整周数进行计算?

  9.7乙方支付给甲方的罚款后,并不解除乙方继续交付上述资料的义务?

  9.8按第七章的规定,由于乙方的责任,产品考核经3次不合格时,则按以下办法处理:

  9.8.1若考核产品不合格以致甲方不能投产,则必须修改合同,采取有效措施将不合格的产品从合同中删除?乙方应退还甲方已经支付的那部分金额?这部分退还金额仅限于合同产品总的范围中不合格产品所占部分,并加年利____%(百分之几)的利息?

  9.8.2如果根据9.8.1条修改合同,则甲方放弃只涉及不合格的那部分产品和零件的制造权,甲方将退回有助于制造这些不合格产品的全部文件,不可复制或销毁?

  第十章 许可证和专有技术

  10.1乙方保证自己是根据本合同规定向甲方提供许可证和专有技术的合法者,并能够合法地向甲方转让上述许可证和专有技术而无任何第三者的指控?

  如果第三方提出侵权的控诉,则乙方应与第三方处理此控诉并负责法律和经济责任?

  10.2与本合同有关的完整的__国专利清单列入附件二(略),本合同生效1个月内,乙方将向甲方提供专利影印本一式2份?但不给予____国专利许可证或不应包括此许可证?

  10.3本合同终止后,甲方仍有权使用乙方提供的许可证和专有技术,而不承担任何义务和责任?合同终止后,使用______商标的权利也将终止?

  10.4双方都应履行本合同,不应以任何方式向任何第三方透露和公布双方提供的任何技术资料或商业情报?

  第十一章 税 费

  11.1凡因履行本合同而引起的一切税费,发生在中国以外的应由乙方承担?

  11.2在执行合同期间,乙方在中国境内取得的收入应按中国税法缴税?此税费由甲方在每次支付时扣交,并将税务局的收据副本1份交乙方?

  第十二章 仲 裁

  12.1凡因执行本合同而引起的一切争执,应由双方通过友好协商来解决?在不能解决时,则提交仲裁解决?

  12.2仲裁地点在北京,由中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会按该会仲裁程序暂行规则进行仲裁(仲裁在瑞典的斯德哥尔摩进行,并由斯德哥尔摩商会仲裁院按仲裁院的程序进行仲裁)?

  12.3仲裁裁决应是终局裁决,对双方均有约束力,双方都应遵照执行?

  12.4仲裁费应由败诉一方负担?

  12.5在仲裁过程中,本合同中除了接受仲裁的部分外,仍应由双方继续执行?

  第十三章 不 可 抗 力

  13.1若签约的任何一方,由于战争及严重的火灾?水灾?台风和地震所引起的事件,影响了合同的执行时,则应延迟合同期限,延迟时间应相当于事故所影响的时间?

  13.2责任方应尽快地将发生的人力不可抗拒事故电告另一方,并在____天内以航空挂号将有关当局出具的证明文件提交另一方确认?

  13.3若人力不可抗拒事故延续到____天以上时,双方应通过友好协商尽快解决合同继续执行问题?

  第十四章 合同生效及其它

  14.1合同在甲方和乙方代表签之后,双方需向各自政府申请批准,并以最后批准一方的日期作为生效日?双方应尽最大的努力在____天期限内获得批准?并用电报通知对方,随之以信件予以确认?若合同签后____个月内不能生效,则本合同对甲方和乙方都无约束力,经双方同

  意,申请批准的期限可以延长?

  14.2本合同用__文和中文书写各4份,__文文本和中文文本具有同等效力?双方执中?__文文本各2份?

  14.3本合同从合同生效之日起__年内有效?有效期满后,本合同即自动失效?除非在合同有效期内双方另有协议,第二阶段合同产品开始日期将由乙方来华指导时,双方签订备忘录予以确认?

  14.3.1合同期满前__个月之前的任何时候,甲方或乙方均可提出要求进行合同延期的谈判,届时签订合同延期的专门条款?

  14.4合同第一阶段在合同生效之日开始,合同第二阶段的开始日期预期为合同生效后的第__个月?

  14.5合同终止前,任何合同项下发生的未清理的赊欠和债务将不受合同终止的影响?合同的终止并不能解除债务赊欠一方对另一方债务?

  14.6本合同附件均为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等效力?

  14.7合同签前双方之间的所有来往通讯文电,从合同生效之日起自动失效?

  14.8只有根据双方授权代表签的书面文件才能对本合同进行更改和补充?这些文件将成为合同不可分割的部分?

  14.9双方为履行本合同而进行的通讯应以__国文书写一式2份?

  14.10在对方预先没有同意前,双方不应将本合同的任何权利和/或义务转让给第三方?

  14.11本合同中的任何条款并不影响__国和任何其它国家之间的贸易?

  14.12甲方同意从乙方购买一批(原材料或半成品),以便甲方生产“合同产品",金额为____美元(大写:____美元)?特定零件的订货和计划由考察小组在__国确定,如价格和条件优惠,甲方将从乙方再订一批(原材料或零件)?

  第十五章 法 定 地 址

  甲方:中国____公司

  地址:

  电报挂号:

  电传:

  ____工厂

  地址:中华人民共和国____省____市

  电报挂号:

  乙方:____国____公司

  地址:

  电传:

  本合同于____年____月____日在____签?

  甲方:____公司代表乙方:____公司代表

  (签) (签)

  ____工厂代表(签)

  甲方律师乙方律师

  (签) (签)

个人技术服务合同 篇14

  委托方(甲方):_________

  服务方(乙方):_________

  中介方:_________

  合同登记机关:_________

  签订日期:_________年_________月_________日

  一、项目名称:

  二、有效期限:

  自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

  三、服务的内容、方式和要求:

  四、委托方应提供的工作条件和协作事项:

  五、履行合同的期限、地点和方式:

  六、验收标准和方法:

  七、报酬及支付方式:

  八、违约责任:

  九、争议的解决办法:

  十、本合同一式_________份。其中委托方_________份,服务方_________份,中介方_________份,鉴证单位_________份,公证单位_________份,承接方所在地技术市场管理机构_________份(其中1份报_________技术市场管理办公室)。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇15

  鉴于:本合同签约各方就本合同书中所述技术秘密的技术内容、成果权益、收益分配、费用支付、违约责任以及与之相关的技术及其资料等内容经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同恪守。

  第一条签约方

  甲方(委托方):___________________________

  乙方(受托方):___________________________

  第二条合同性质

  本合同属于:

  2.1技术咨询合同□

  2.2技术培训合同□

  2.3技术中介合同□第三条签约时间和地点

  本合同由上述签约方于_________年_________月_________日在_________签订。第四条项目名称(用简明、规范的专业术语概括所要解决的特定技术问题):_________。第五条服务内容

  5.1服务的要求和方式:_______________________________

  5.2技术指标和参数(或考核指标):___________________

  5.3技术服务质量、期限保证:_________________________第六条计划安排

  6.1受托方提供服务的地点:___________________________

  6.2受托方提供服务的期限:___________________________

  6.3受托方提供服务的进度:___________________________第七条工作条件

  7.1委托方为受托方提供如下条件:

  (1)提供资料、数据、样品、材料等包括:________________

  (2)提供场地、设施和试验条件等包括:__________________

  7.2提供上述条件时间:_______________________________第八条培训技术合同教员、学员条件

  8.1教员资历和水平:_________________________________

  8.2学员人数和标准:_________________________________

  8.3教员、学员的食宿、交通、医疗费用的支付和安排:_________________第九条保密要求

  9.1保密范围:________ ____________

  9.2保密期限:_____________________第十条验收标准及方法

  10.1验收时间、地点:_____________

  10.2验收方法:___________________第十一条费用及支付方式

  11.1本合同费用总额为_________元。

  其中:

  (1)技术服务报酬为_________元;

  (2)购置相关设备、资料等费用为_________元;

  (3)技术中介活动经费为_________元。

  11.2服务合同委托方费用,按以下第_________种方式支付。

  (1)一次支付,支付时间和方式:_______________

  (2)分期支付,支付时间和方式:_______________

  (3)其他约定方式如下:_______________________第十二条费用结算办法

  12.1费用使用方式:

  (1)包干使用□

  (2)按实际支出使用□

  12.2实际支出后的结余费用,签约方按如下约定处理:______________________

  12.3技术咨询过程中购置的相关设备、器材、资料等财产按如下约定处理:_________________第十三条违约责任

  13.1任何签约方违反本合同第_____条、第_____条、第_____条、第_____条、第_____条中的任何一条,按以下第_____种方式承担违约责任:

  (1)支付_________元违约金;

  (2)按合同总标的_________%支付违约金;

  (3)按实际损失支付赔偿金;实际损失的范围和计算方法为:___________________

  13.2违约方承担违约责任后,签约方约定本合同内容:

  (1)继续履行□

  (2)不再履行□

  (3)是否履行再行协商□第十四条合同的变更签约方确认,在履行合同过程中对于具体内容需要变更的,由签约各方另行协商并书面约定,作为本合同的变更文本。第十五条合同的解除

  15.1在合同履行过程中,发生以下情形之一,签约方可在_________日内通知对方解除合同:

  (1)因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行;

  (2)其他约定情形:______________ ____________

  15.2合同解除后,对于已履行部分给签约方造成的实际损失,双方按如下约定承担:_______________

  第十六条争议解决方式

  16.1签约各方因履行合同发生争议,应协商解决;

  16.2协商解决不成,签约方同意采用以下第_________种方式解决纠纷;

  (1)申请由__________________仲裁委员会仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  第十七条名词解释 为避免签约各方理解上的分歧,签约方对本合同及相关补充内容中涉及的有关名词及技术术语,特作如下确认:______________

  第十八条补充约定

  18.1签约方确定以下内容作为本合同的附件,并与本合同具有同等效力;__________________

  18.2其他需要补充约定的内容:__________________

  第十九条合同生效

  本合同一式_________份,经双方签字盖章后生效,到_________止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇16

  甲方:

  乙方:

  甲方因生产需求,需要乙方提供技术支持,为明确双方权利义务,特约定如下,双方共同遵守:

  一、服务内容、要求和方式

  1、技术服务内容和要求:

  1.1乙方按甲方要求为甲方提供技术人员并保证该技术人员所实施的技术是乙方已经取得专利权人的实施许可,乙方为甲方生产、销售等实施该专利技术的行为合法有效,并非侵权行为。乙方技术人员实施的技术特指以下四项发明专利技术:写四个名称及其具体情况(一种速效多菌微生物复合冲肥及其制备方法)

  1.2乙方为甲方提供技术指导

  1.3乙方为甲方制定生产技术标准

  1.4乙方为甲方提供生物菌生产流程指导

  1.5乙方应以上述四项发明专利技术为依据生产生物菌和生物肥,且按照 吨薯渣+ 吨稻糠+ 吨生物菌 = 吨生物肥的参数验收技术服务效果,

  2、服务方式:

  2.1乙方指派技术人员到甲方指定的工作场所生产生物菌,

  2.2乙方指派技术人员到甲方指定的工作场所提供生产生物肥料的全程技术指导

  二、协议期限

  本协议约定的服务期限自 年 月 日 至 2030年 11 月 10 日(不得迟于四项发明专利的专利权期限),期满自动终止。

  三、服务费用

  1、甲方回收乙方方技术人员在甲方工作场所生产的生物菌,按照 元/吨计算标准将总回收价款支付给乙方

  2、甲方按乙方技术人员指导生产生物肥,并且按照销售生物肥总吨数乘以 元/吨的方式支付给乙方技术服务费。

  3、甲方应于回收生物菌后 日内向乙方支付回收款,并应于销售生物肥并收取销售款之后 日内向乙方支付技术服务费

  四、双方权利和义务

  1、甲方有权按照约定要求乙方完成服务任务,并按时支付服务费用。

  2、当甲方有需要时,乙方有义务为甲方提供人员与设备资质证明

  五、违约责任

  1、甲方未按时支付服务费用的,应按照未付部分银行同期贷款利息支付违约金。

  2、乙方未按照甲方要求按时按质完成服务内容的,则乙方应赔偿由此给甲方造成的损失,甲方不必支付技术服务费和生物菌回收款。

  六、合同终止或解除

  1、甲方因业务变化,无需乙方继续提供服务的,需提前一周通知乙方解除合同。

  2、乙方违反本协议任何约定的,甲方可以随时解除本协议。

  七、争议解决

  本合同履行期间产生的争议,双方友好协商解决。

  八、其他约定 本协议一式二份,双方各执一份,签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

个人技术服务合同 篇17

  合同编号:__________  委托人:______________(以下简称“甲方”) 受托人:______________(以下简称“乙方”)  甲方委托乙方________就__________相关数据库进行专项运行维护服务,双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同遵守。  

  1.合同标的和合同价格  服务项目  收费金额  备注  数据库运行维护  合同总金额(大写):人民币 (: )  

  2.服务方式:帮助中心支持、现场维护、培训、________等________种方式。 现场服务电话:___________________。 8小时外应用系统应急服务热线:__________。

  3.具体服务内容序号  服务内容  分项列表  1数据库运行维护  业务数据库、数据中心的日常维护。  内、外网的各类数据库的日常维护。  内、外网的各类数据库与非乙方开发软件系统的数据接口的维护服务工作。  内、外网的各类数据库与外单位的数据交换工作。  相关数据库维护  

  4.付款方式与条件 甲方向乙方支付服务费及支付方式  

  4.1 服务费总额为:__________;  

  4.2 服务费由甲方分期支付乙方,具体支付方式和时间如下:  

  (1)________年____月____日前,支付合同总金额的________%,即________元;  

  (2)________年____月____日前,支付合同总金额的________%,即________元;  

  (3)________年____月____日前,支付__________。  

  5.质量保证 乙方负责对数据库进行专项运行维护服务,具体服务实施前,乙方应提交详细的项目工作计划表、项目工作进度表报甲方确认。乙方提供全天候维护服务,在接到甲方维护服务通知后,必须在 小时内派专业技术人员提供咨询、现场维护等服务。乙方要及时填写维护报告(包括维护原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案。服务期内乙方有责任每周不少于一次对数据库运行作检查维护。  

  6.知识产权 在数据库维护期间,因乙方提供的维护服务导致甲方受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控,由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭致损失的,乙方应全额赔偿。  

  7.违约责任  

  7.1 除不可抗力因素外,由于乙方自身原因未在工作计划或工作进度规定期限内完成服务,乙方应承担服务费总额____%日违约金。  

  7.2 由于甲方无正当理由不能按约付款,延期超过____日后,乙方有权要求甲方支付每天____%日的`滞纳金。  

  8.合同的解除 因乙方未能按时完成合同要求(不可抗力除外),在甲方发出催办通知书之日起____日内,乙方仍未能完成的,甲方有权解除合同,由此产生的一切损失由乙方自行承担。  

  9.其他约定  

  9.1 本服务合同未尽事宜的处理,由双方协商,并以补充协议或会议记录经双方签字确认同意后,方能生效。双方在更换全权代表时,须在______________在____个工作日内以正式书面形式通知对方。  

  9.2 在执行服务合同过程中发生任何纠纷均需通过双方协商解决。协商不成的,按下述第____种方式解决

  (1)提交__________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院提起诉讼。

  9.3 在仲裁或诉讼期间双方应继续履行服务中不属于纠纷范围的义务。  

  10.协议生效  

  10.1 本合同由双方代表于________年____月____日签字生效。  

  10.2 本合同用中文制成一式四份,甲方、乙方各执两份,具有同等法律效力。  

  10.3 本合同的所有附件及工作过程中形成的文件、会议纪要等均为本合同不可分割的部分,并与本合同具有同等法律效力。如合同附件中的条款与协议条款的相关内容相冲突时,以本协议条款为准。  

  10.4 所有关于本合同条款的修改、补充、变更,需经双方协商并制作书面补充协议,双方签字盖章后方能生效,补充协议作为本合同不可分割的一部分,具有与本合同相同的法律效力。 附表1:项目进度计划表 附表2:项目工作计划表  甲方:______________ 乙方:______________单位地址:__________ 单位地址:__________法定代表人:________ 法定代表人:________委托代理人:________ 委托代理人:________电话:______________ 电话:______________开户银行:__________ 开户银行:__________账号:______________ 账号

个人技术服务合同 篇18

  项目名称:

  签订时间:

  签订地点:

  有效期限:

  委托方(甲方):

  住 所地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式

  通讯地址:

  电 话: 传 真:

  电子信箱:

  受托方(乙方):

  住所 地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式

  通讯地址:

  电 话: 

  传 真:

  电子信箱:

  本合同甲方委托乙方就 项目进行 的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

  第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:

  ⒈技术服务的目标:

  ⒉技术服务的内容:

  ⒊技术服务的方式:

  第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作:

  ⒈技术服务地点: 

  ⒉技术服务期限: 

  ⒊技术服务进度:

  ⒋技术服务质量要求: 

  ⒌技术服务质量期限要求: 

  第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:

  ⒈提供技术资料:

  ⑴ 

  ⑵ 

  ⑶ 

  ⑷ 

  ⒉提供工作条件:

  ⑴ 

  ⑵ 

  ⑶ 

  ⑷ 

  ⒊其他:

  ⒋甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式:

  第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

  ⒈技术服务费总额为: 

  ⒉技术服务费由甲方 (一次或分期)支付乙方。

  具体支付方式和时间如下:

  ⑴ 

  ⑵ 

  ⑶ 

  乙方开户银行名称、地址和帐号为:

  开户银行:

  地址:

  帐号:

  第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

  甲方:

  ⒈保密内容(包括技术信息和经营信息):

  ⒉涉密人员范围:

  ⒊保密期限:

  ⒋泄密责任:

  乙方:

  ⒈保密内容(包括技术信息和经营信息):

  ⒉涉密人员范围:

  ⒊保密期限:

  ⒋泄密责任:

  第六条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在 日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。

  ⒈ 

  ⒉ 

  ⒊ 

  ⒋ 

  第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:

  ⒈乙方完成技术服务工作的形式:

  ⒉技术服务工作成果的验收标准:

  ⒊技术服务工作成果的验收方法:

  ⒋验收时间和地点: 

  第八条 双方确定:

  ⒈在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归 (甲、双)方所有。

  ⒉在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归 (乙、双)方所有。

  第九条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:

  ⒈方违反本合同第 条约定定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

  ⒉ 方违反本合同第 条约定定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

  ⒊ 方违反本合同第 条约定定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

  ⒋ 方违反本合同第 条约定定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

  第十条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定

  为甲方项目联系人,乙方指定 为甲方项目联系人。项目联系人承担以下责任:

  ⒈ 

  ⒉ 

  ⒊ 

  一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

  第十一条双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:

  ⒈发生不可抗力;

  ⒉ 

  ⒊ 

  第十二条凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能达成协议时,则应提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  第十三条 双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:

  ⒈ 

  ⒉ 

  ⒊ 

  ⒋ 

  ⒌ 

  第十四条与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以________________ 方式确认后,为本合同的组成部分:

  ⒈技术背景资料: 

  ⒉可行性论证报告: 

  ⒊技术评价报告: 

  ⒋技术标准和规范: 

  ⒌原设计和工艺文件: 

  ⒍其他: 

  第十五条 双方约定本合同其他相关事项为:

  第十六条 本合同一式 份,具有同等法律效力。

  第十七条 本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方: (盖章)

  法定代表人/委托代理人: (签名)

  年 月 月

  乙方: (盖章)

  法定代表人/委托代理人: (签名)

  年 月 月

个人技术服务合同 篇19

  委托方(甲方):

  地址:

  企业负责人:

  受托方(乙方):______

  住所地:

  法定代表人(负责人):

  1.总则

  根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就______设备缺陷管理系统技术服务项目事宜,协商一致,签订本合同。

  2.服务内容及方式

  2.1服务内容:乙方为甲方提供《设备缺陷管理系统》软件一套。

  2.2服务方式:1、现场技术支持;2、电话技术支持、电子邮件技术支持;3、网络远程技术支持;4、系统运行验收合格之日起一年内软件免费升级。

  2.3技术服务达到的技术要求及考核验收指标/标准:按甲乙双方确认的《设备缺陷管理系统技术规范书》为依据验收。

  3.服务期限、地点及进度安排

  3.1服务期限:自本合同签订后六十天内。

  3.2服务地点:甲方信息中心。

  4.资料的提供

  4.1甲方应向乙方提供的技术资料、数据:组织机构图、人员名单、工作表格及工作流程、工作规范管理文档等。

  4.2乙方应向甲方提供的资料:

  《设备缺陷管理系统》软件一套及相关的产品使用手册。

  5.验收时间、地点和方式

  5.1甲方在乙方服务时间内安装调试结束后,经过一个月的试运行(双方无修改意见后),三个工作日内在甲方中心机房进行验收项目成果,验收根据按甲乙双方确认的《设备缺陷管理系统技术规范书》为依据验收。

  5.2甲方验收后出具验收报告,作为验收结果的书面材料。

  5.3本合同服务项目的保证期为壹年,自项目通过最终验收之日起计算。保证期间如发现服务质量有缺陷的,乙方应负责无偿修正、返工。

  6.费用及支付

  6.1本项目技术服务费为:万元人民币,大写:整。本项目技术服务费由甲方承担,依本合同约定支付给乙方。

  6.2合同签订后,甲方一次性支付给乙方软件预付款(合同总款的30%)即万元(大写:整)。

  6.3项目实施完成,通过甲方验收后,甲方支付乙方合同全款的50%,即万元(大写:整)。验收后满一年质保期软件运行稳定,甲方支付给乙方合同余款万元(大写:万元整)。

  7.权利和义务

  除本合同其他条款约定的权利、义务外,双方约定如下:

  7.1甲方权利

  7.1.1有权要求乙方按照本合同约定提交技术服务成果;

  7.1.2有权随时对乙方的服务进行监督检查;

  7.1.3有权要求乙方对其服务过程中存在的问题进行整改;

  7.1.4有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导;

  7.2甲方义务

  7.2.1在合同生效后三日内向乙方提供本合同4.1中列明的技术资料、数据材料,未及时提供所造成的损失由甲方负责;

  7.2.2向乙方提供以下工作条件:保证软件安装调试有效网络平台;

  提供上述工作条件所需费用由甲方负担;

  7.2.3在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据材料的通知后三天内,及时做出答复,未及时答复所造成的损失由甲方负责;

  7.2.4按约定向乙方支付报酬;

  7.2.5按约定验收项目成果。

  7.3乙方权利

  7.3.1接受甲方提供的技术资料、数据材料;

  7.3.2交付符合本合同要求的工作成果后获得报酬;

  7.3.3发现甲方提供的技术资料、数据材料或工作条件不符合合同约定时,有权在接到上述资料或开始工作的一天内,通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的,视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。

  7.4乙方的义务

  7.4.1乙方应按约定亲自完成技术服务工作,未经甲方书面同意擅自转委托给第三方的,甲方有权拒付报酬并单方解除本合同;

  7.4.2乙方在进入甲方工作场所时,须遵守甲方厂规厂纪,如因违反甲方厂规厂纪造成乙方损失,责任由乙方自行承担。

  7.4.3项目验收后,向甲方提供相关的技术资料和必要的技术指导。

  8.不可抗力

  8.1下列事件可认为是不可抗力事件:战争、_地震、飓风、洪水等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;

  8.2由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的,受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人,采取积极措施减少不可抗力造成的损失,并在不可抗力发生后十五日内向另一方当事人提供发生不可抗力的证明。

  8.3由于不可抗拒的原因,致使合同无法按期履行或不能履行的,所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务,或任一方未积极采取减损措施,致使损失扩大的,该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力事件结束或其影响消除后,如本合同目的仍可实现,双方应立即继续履行合同义务,合同有效期或合同有关执行期间应相应延长。

  9.违约责任

  9.1甲方违约责任:

  9.1.1甲方未按合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,导致乙方无法按约定标准完成服务项目的,应当承担合同金额5%的违约金。

  9.1.2甲方迟延支付项目报酬的超过十个工作日的,每逾期一日按银行同期存款利息向乙方支付滞纳金。

  9.1.4其他约定:

  9.2乙方违约责任

  9.2.1乙方不能完成服务项目,应当承担合同金额5%的违约金,并赔偿给甲方造成的直接损失,同时甲方有权单独解除合同;

  9.2.2乙方逾期交付工作成果的,每逾期一日应当承担合同金额1%的违约金,同时乙方应继续履行,逾期三十日仍未完成工作的,甲方有权单方解除合同,乙方应返还甲方已经支付的服务费用;

  9.2.3乙方未按约定标准完成服务项目的,乙方应负责按合同约定标准整改。如合同履行期已到期,甲方可视情况给予乙方一定期限作为补救期。在补救期内,乙方有义务继续履行合同直至工

  作成果符合约定标准。乙方如在约定的补救期到期后仍未能按标准完成服务,或甲方不同意给予乙方补救期的,甲方有权在补救期到期后或合同履行期到期后,单方解除合同,乙方应返还甲方已支付的服务费用。虽经乙方补救完成工作,但已构成逾期交付的,乙方应按9.2.2支付逾期违约金。

  9.2.4在合同服务期间,发现甲方提供的技术资料、数据或工作条件等不符合合同规定,未按本合同7.3.3款约定期限书面通知甲方,造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的,应承担合同金额1%的违约金;

  9.2.5其他约定:无。

  10.争议的解决

  在本合同履行过程中发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。

  如协商不成,可依法向甲方人民法院提起诉讼。

  11.其它约定

  11.1本合同未尽事项,由甲乙双方根据国家法律、法规及有关规定协商另行订立补充协议,双方共同遵照执行。

  11.2本合同正本一式四份,甲方执两份,乙方执两份。执行本合同所需要的通知、报告及其一些通讯信件,均以书面形式有效并以书面形式传送到甲乙方指定的地址。

  甲方(签章):______乙方(签章):______

  法定代表人(负责人)法定代表人(负责人):

个人技术服务合同 篇20

  项目名称:

  委 托 人:

  (甲方)

  受 托 人:

  (乙方)

  签订地点: 省 (市) 市、县(区)

  签订日期: 年 月 日

  有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  北京技术市场管理办公室

  填 表 说 明

  一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。

  二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。

  技术培训合同是指当事人一方委托另一方指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

  技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

  三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

  四、服务内容、方式和要求

  属技术服务,此条款填写特定技术问题的难度和范围,主要技术经济指标及效益情况,具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

  属技术培训,此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。

  属技术中介,此条款填写中介内容的要求。

  五、工作条件和协作事项

  包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件,双方协作的具体事项。

  六、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就

  项目的技术服务(该项目属

  计划※),经协商一致,签订本合同。

  一、服务内容、方式和要求※

  受托方为委托方设备提供以下维护服务:

  1. 软、硬件维护服务

  2. 系统软件及PTF安装服务

  3. 电话询访服务

  4. 设备搬迁技术支持服务

  5. 特殊情况现场值班服务

  详见原件

  二、 工作条件和协作事项※

  1. 甲方机房环境符合IBM规范要求

  2. 甲方提供服务场地和服务机时

  3. 甲方及时向乙方通知设备故障情况

  4. 甲方向乙方提供设备型号配置

  详见原件

  注:本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写

  三、履行期限、地点和方式

  本合同自 年 月 日至 年 月 日在 履行。

  四、验收标准和方式

  技术服务或者技术培训按 ∕ 标准,采用

  ∕ 方式验收,由 ∕ 出具服务或者培训项目验收证明。

  本合同服务项目的保证期为 。在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起问题除外。

  五、报酬及其支付方式

  (一) 本项目报酬(技术服务报酬、培训或中介服务报酬,大写): 元。

  (二)支付方式

  ①一次总付 元,时间:

  ②分期支付 元,时间:

  元,时间:

  ③其它方式:

  六、违约金或者损失赔偿额的计算

  违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

  (一)违反本合同第 条约定, 方应承担以下违约责任:

  (二)违反本合同第 条约定, 方应承担以下违约责任:

  七、解决合同纠纷的方式

  在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或司法程序解决。

  (一)双方同意由 仲裁委员会仲裁。

  (二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)的人民法院起诉。

  八、其它

  委托人(甲方) 名称(或姓名) (签 章) 技术合同专用章

  或

  单位公章

  年 月 日

  法定代表人 (签 章)

  委托代理人 (签 章)

  联系(经办)人 (签 章)

  住 所

  (通讯地址) 邮政

  编码

  电 话 传真

  开户银行

  帐 号

  受托人(乙方) 名称(或姓名) (签 章) 技术合同专用章

  或

  单位公章

  年 月 日

  法定代表人 (签 章)

  委托代理人 (签 章)

  联系(经办)人 (签 章)

  住 所

  (通讯地址) 邮政

  编码

  电 话 传真

  开户银行

  帐 号

  印花税票粘贴处

  登记机关审查登记栏:

  经办人: 技术合同登记机关(专用章)

  年 月 日

个人技术服务合同 篇21

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称: ;

  2、工程地点: ;

  3、工程范围: ;(详见施工图纸内容);

  4、承包方式:_ .

  5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)

  二、合同工期及工期延误

  1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

  2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金,算至验收合格之日;

  3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

  a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

  b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

  c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  d设计变更或工程量增加;

  e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;

  f不可抗力;

  g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

  4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。

  三、质量标准

  工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

  四、合同价款

  总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ .

  五、工程款结算及支付

  1、主钢构进场之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

  2、纲结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

  3、工程全部完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;

  六、施工准备

  1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

  2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;

  3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;

  4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

  5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;

  七、安全施工与检查

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;

  3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;

  4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  八、工程竣工验收及保修

  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

  九、现场代表

  发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

  十、违约责任

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。

  十一、争议解决

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。

  十二、附则

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同

  2、标准、规范及有关技术文件

  3、图纸

  4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

  合同订立时间:___年___月___日

  合同订立地点:____________________

  本合同共_ 页

  发包人:_________ 承包人:

  住所:__________ 住所:

  法定代表人:_______ 法定代表人:

  电话:__________ 电话:

  传真:__________ 传真:

  开户银行:________ 开户银行:

  账 号:_________ 账 号:

  邮政编码:________ 邮政编码:

个人技术服务合同 篇22

  委托方(甲方):

  受托方(乙方):

  签订日期:20xx-6-26

  签订地点:

  技术服务合同

  委托方(甲方):

  地址:

  企业负责人:

  受托方(乙方):

  住所地:

  法定代表人(负责人):

  1.总则

  根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就设备缺陷管理系统技术服务项目事宜,协商一致,签订本合同。

  2.服务内容及方式

  2.1服务内容:乙方为甲方提供《设备缺陷管理系统》软件一套。

  2.2服务方式:1、现场技术支持;2、电话技术支持、电子邮件技术支持;3、网络远程技术支持;4、系统运行验收合格之日起一年内软件免费升级。

  2.3技术服务达到的技术要求及考核验收指标/标准:按甲乙双方确认的《设备缺陷管理系统技术规范书》为依据验收。

  3.服务期限、地点及进度安排

  3.1服务期限:自本合同签订后六十天内。

  3.2服务地点:甲方信息中心。

  4.资料的提供

  4.1甲方应向乙方提供的技术资料、数据:组织机构图、人员名单、工作表格及工作流程、工作规范管理文档等。

  4.2乙方应向甲方提供的资料:

  《设备缺陷管理系统》软件一套及相关的产品使用手册。

  5.验收时间、地点和方式

  5.1甲方在乙方服务时间内安装调试结束后,经过一个月的试运行(双方无修改意见后),三个工作日内在甲方中心机房进行验收项目成果,验收根据按甲乙双方确认的《设备缺陷管理系统技术规范书》为依据验收。

  5.2甲方验收后出具验收报告,作为验收结果的书面材料。

  5.3本合同服务项目的保证期为壹年,自项目通过*终验收之日起计算。保证期间如发现服务质量有缺陷的,乙方应负责无偿修正、返工。

  6.费用及支付

  6.1本项目技术服务费为:万元人民币,大写:整。本项目技术服务费由甲方承担,依本合同约定支付给乙方。

  6.2合同签订后,甲方一次性支付给乙方软件预付款(合同总款的30%)即万元(大写:整)。

  6.3项目实施完成,通过甲方验收后,甲方支付乙方合同全款的50%,即万元(大写:整)。验收后满一年质保期软件运行稳定,甲方支付给乙方合同余款万元(大写:万元整)。

  7.权利和义务

  除本合同其他条款约定的权利、义务外,双方约定如下:

  7.1甲方权利

  7.1.1有权要求乙方按照本合同约定提交技术服务成果;

  7.1.2有权随时对乙方的服务进行监督检查;

  7.1.3有权要求乙方对其服务过程中存在的问题进行整改;

  7.1.4有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导;

  7.2甲方义务

  7.2.1在合同生效后三日内向乙方提供本合同4.1中列明的技术资料、数据材料,未及时提供所造成的损失由甲方负责;

  7.2.2向乙方提供以下工作条件:保证软件安装调试有效网络平台;提供上述工作条件所需费用由甲方负担;

  7.2.3在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据材料的通知后三天内,及时做出答复,未及时答复所造成的损失由甲方负责;

  7.2.4按约定向乙方支付报酬;

  7.2.5按约定验收项目成果。

  7.3乙方权利

  7.3.1接受甲方提供的技术资料、数据材料;

  7.3.2交付符合本合同要求的工作成果后获得报酬;

  7.3.3发现甲方提供的技术资料、数据材料或工作条件不符合合同约定时,有权在接到上述资料或开始工作的一天内,通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的,视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。

  7.4乙方的义务

  7.4.1乙方应按约定亲自完成技术服务工作,未经甲方书面同意擅自转委托给第三方的,甲方有权拒付报酬并单方解除本合同;

  7.4.2乙方在进入甲方工作场所时,须遵守甲方厂规厂纪,如因违反甲方厂规厂纪造成乙方损失,责任由乙方自行承担。

  7.4.3项目验收后,向甲方提供相关的技术资料和必要的技术指导。

  8.不可抗力

  8.1下列事件可认为是不可抗力事件:战争、*、地震、飓风、洪水等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;

  8.2由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的,受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人,采取积极措施减少不可抗力造成的损失,并在不可抗力发生后十五日内向另一方当事人提供发生不可抗力的证明。

  8.3由于不可抗拒的原因,致使合同无法按期履行或不能履行的,所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务,或任一方未积极采取减损措施,致使损失扩大的,该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力事件结束或其影响消除后,如本合同目的仍可实现,双方应立即继续履行合同义务,合同有效期或合同有关执行期间应相应延长。

  9.违约责任

  9.1甲方违约责任:

  9.1.1甲方未按合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,导致乙方无法按约定标准完成服务项目的,应当承担合同金额5%的违约金。

  9.1.2甲方迟延支付项目报酬的超过十个工作日的,每逾期一日按银行同期存款利息向乙方支付滞纳金。

  9.1.4其他约定:

  9.2乙方违约责任

  9.2.1乙方不能完成服务项目,应当承担合同金额5%的违约金,并赔偿给甲方造成的直接损失,同时甲方有权单独解除合同;

  9.2.2乙方逾期交付工作成果的,每逾期一日应当承担合同金额1%的违约金,同时乙方应继续履行,逾期三十日仍未完成工作的,甲方有权单方解除合同,乙方应返还甲方已经支付的服务费用;

  9.2.3乙方未按约定标准完成服务项目的,乙方应负责按合同约定标准整改。如合同履行期已到期,甲方可视情况给予乙方一定期限作为补救期。在补救期内,乙方有义务继续履行合同直至工

  作成果符合约定标准。乙方如在约定的补救期到期后仍未能按标准完成服务,或甲方不同意给予乙方补救期的,甲方有权在补救期到期后或合同履行期到期后,单方解除合同,乙方应返还甲方已支付的服务费用。虽经乙方补救完成工作,但已构成逾期交付的,乙方应按9.2.2支付逾期违约金。

  9.2.4在合同服务期间,发现甲方提供的技术资料、数据或工作条件等不符合合同规定,未按本合同7.3.3款约定期限书面通知甲方,造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的,应承担合同金额1%的违约金;

  9.2.5其他约定:无。

  10.争议的解决。

  在本合同履行过程中发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。如协商不成,可依法向甲方人民法院提起诉讼。

  11.其它约定

  11.1本合同未尽事项,由甲乙双方根据国家法律、法规及有关规定协商另行订立补充协议,双方共同遵照执行。

  11.2本合同正本一式四份,甲方执两份,乙方执两份。执行本合同所需要的通知、报告及其一些通讯信件,均以书面形式有效并以书面形式传送到甲乙方指定的地址。

  甲方(签章):乙方(签章):

  法定代表人(负责人)法定代表人(负责人):

  授权代表:授权代表:

个人技术服务合同 篇23

  项目名称:______________________________

  委托方(甲方)________________________

  服务方(乙方)________________________

  填写说明

  一、"协议登记编号"的填写方式:协议登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为协议登记点编号,第九至十四位为协议登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。

  二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。

  技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。

  技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。

  三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

  四、服务内容、方式和要求:

  包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

  属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。

  属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。

  五、工作条件和协作事项:

  包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件,双方协作的具体事项。

  属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

  六、其他:

  协议如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。

  七、委托代理人签订协议时,应出具委托证书。

  八、本协议书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,协议双方就__________项目的技术服务(该项目属___________计划),经协商一致,签订本协议。

  一、服务内容、方式和要求:__________________________________应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。

  二、工作条件和协作事项:_______________________________________

  三、履行期限、地点和方式:____________________________________________

  四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按____标准,采用____方式验收,由____方出具服务或者培训项目验收证明。

  本协议服务项目的保证期为____.在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

  五、报酬及其支付方式

  (一)本项目报酬(服务费或培训费)____________元。

  服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由________方负担。

  (二)本项目中介方活动经费为:________元,由____________方负担。

  中介方的报酬为:____________元,由____方支付。

  (三)支付方式(按以下第_____种方式)

  ①一次总付:________元,时间:____________②分期支付:________元,时间:____________、________元,时间:____________③其他方式:______________________________

  六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协议约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  技术培训违反本协议约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  技术中介违反本协议约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

  (一)违反本协议第______条约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  (二)违反本协议第______条约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

  (三)__________________________________________________

  七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求________进行调解。

  当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第____种方式解决。

  (一)因本协议所发生任何争议,申请________仲裁委员会仲裁;

  (二)向________人民法院起诉。

  八、其他_______________________________________________________(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式,定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)

  九、本协议有效期限:________年_____月_____日至________年_____月_____日。

  甲方:_________________代表人:_______________

  ________年_____月____日

  乙方:_________________代表人:_______________

  ________年_____月____日

个人技术服务合同 篇24

  项目名称:

  委 托 人:

  (甲方)

  受 托 人:

  (乙方)

  签订地点: 省 (市) 市、县(区)

  签订日期: 年 月 日

  有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  北京技术市场管理办公室

  填 表 说 明

  一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。

  二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。

  技术培训合同是指当事人一方委托另一方指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

  技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

  三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

  四、服务内容、方式和要求

  属技术服务,此条款填写特定技术问题的难度和范围,主要技术经济指标及效益情况,具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

  属技术培训,此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。

  属技术中介,此条款填写中介内容的要求。

  五、工作条件和协作事项

  包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件,双方协作的具体事项。

  六、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就

  项目的技术服务(该项目属

  计划※),经协商一致,签订本合同。

  一、服务内容、方式和要求※

  受托方为委托方设备提供以下维护服务:

  1. 软、硬件维护服务

  2. 系统软件及PTF安装服务

  3. 电话询访服务

  4. 设备搬迁技术支持服务

  5. 特殊情况现场值班服务

  详见原件

  二、 工作条件和协作事项※

  1. 甲方机房环境符合IBM规范要求

  2. 甲方提供服务场地和服务机时

  3. 甲方及时向乙方通知设备故障情况

  4. 甲方向乙方提供设备型号配置

  详见原件

  注:本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写

  三、履行期限、地点和方式

  本合同自 年 月 日至 年 月 日在 履行。

  四、验收标准和方式

  技术服务或者技术培训按 ∕ 标准,采用

  ∕ 方式验收,由 ∕ 出具服务或者培训项目验收证明。

  本合同服务项目的保证期为 。在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起问题除外。

  五、报酬及其支付方式

  (一) 本项目报酬(技术服务报酬、培训或中介服务报酬,大写): 元。

  (二)支付方式

  ①一次总付 元,时间:

  ②分期支付 元,时间:

  元,时间:

  ③其它方式:

  六、违约金或者损失赔偿额的计算

  违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

  (一)违反本合同第 条约定, 方应承担以下违约责任:

  (二)违反本合同第 条约定, 方应承担以下违约责任:

  七、解决合同纠纷的方式

  在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或司法程序解决。

  (一)双方同意由 仲裁委员会仲裁。

  (二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)的人民法院起诉。

  八、其它

  委托人(甲方) 名称(或姓名) (签 章) 技术合同专用章

  或

  单位公章

  年 月 日

  法定代表人 (签 章)

  委托代理人 (签 章)

  联系(经办)人 (签 章)

  住 所

  (通讯地址) 邮政

  编码

  电 话 传真

  开户银行

  帐 号

  受托人(乙方) 名称(或姓名) (签 章) 技术合同专用章

  或

  单位公章

  年 月 日

  法定代表人 (签 章)

  委托代理人 (签 章)

  联系(经办)人 (签 章)

  住 所

  (通讯地址) 邮政

  编码

  电 话 传真

  开户银行

  帐 号

  印花税票粘贴处

  登记机关审查登记栏:

  经办人: 技术合同登记机关(专用章)

  年 月 日

个人技术服务合同 篇25

  合同编号:技术服务项目:

  委托方:(以下称甲方)

  法定代表人:

  法定地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  服务方:(以下称乙方)

  法定代表人:

  法定地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  第一条 服务项目名称

  1.1 服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为:(本合同所涉及到的技术服务项目的名称)

  1.2 技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于________技术的技术服务合同或技术培训合同或技术中介合同。

  1.3 鉴于我国技术服务业的具体情况,技术服务合同的种类繁多复杂,法律上具体规定名称的,只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此,凡是当事人之间订立的需要用科学技术知识解决特定技术问题的合同,大都属于技术服务合同。

  第二条 技术服务内容、方式和要求

  2.1 技术服务合同的标的体现为技术工作成果,主要有产品设计、工艺编制、工程计算、材料配方、设备改造、制定企业技术改造方案、提出改善经营管理、计算机程序设计和检索、复杂的物理测试及化学测试、生物测试、复杂的产品或材料性能的分析鉴定、其他科学研究、技术开发、技术转让、工业化试验和生产活动中完成的特定技术工作、以及技术培训和技术中介合同。服务方可就上述技术服务内容向委托方提供技术服务。

  2.2 技术服务的方式主要是指完成技术服务工作的具体做法、采用的手段和方式。双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。

  2.3 技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如,为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收,通过技术服务,使技术设备能够达到某一种技术生活水平和某种标准。

  第三条 履行期限、地点和方式

  3.1 本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日,以及分阶段履行的各阶段的起止时日。双方约定各自的履行期限为:(如委托方协作事项应在________日内完成;服务方应在本合同生效后________日内完成技术服务项目等。)如双方未约定履行期限,义务方可以随时履行,权利方也可以随时要求对方履行,但应给对方必要的准备时间。

  3.2 本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地,也可以约定在服务方所在地,或者双方同意的其他地点。如果约定不明确,则推定在委托方所在地履行。

  3.3 本合同的履行方式可以约定以工艺产品结构的设计、新产品、新材料性能的测试分析、新型或者复杂生产线的调试、非标准化的测试分析以及利用技术和经验为特定技术项目服务等方式来完成。

  第四条 工作条件和协作事项

  4.1 工作条件和协作事项是指为了使服务方顺利开展服务工作,委托方应向服务方提供必要的工作条件和技术背景资料等。

  4.2 委托方应协作的事项主要有以下几个方面:

  (1)向服务方阐明所要解决的技术问题的要点,提供有关技术背景材料及有关技术、数据、原始设计文件及必要的样品材料等;

  (2)根据服务方的要求补充说明有关情况,追加有关资料、数据;

  (3)提供给服务方的技术资料、数据有明显错误和缺陷,应及时修改、完善;

  (4)为服务方开展服务工作提供场所和必要的工作条件。

  4.3 双方约定委托方应向服务方提供以下技术资料和数据:(委托方应提供的技术背景材料和有关技术、数据)

  4.4 双方约定委托方应向服务方提供以下工作条件:(委托方应提供的工作条件,如场所、交通、食宿等)

  4.5 以上协作事项应约定的明确具体,要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间、内容、数量、方式和要求等。

  第五条 技术情报和资料的保密

  5.1 本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的,应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。

  5.2 委托方提供的技术资料、数据需要保密的,应当在合同中约定保密范围和期限。合同没有约定的,委托方不得干预服务方引用、发表和向第三者提供。

  5.3 双方可以约定不论合同是否变更、解除或者终止,合同保密条款不受其限制而继续有效,各方均应继续承担约定的保密义务。

  第六条 验收标准和方式

  6.1 鉴于技术服务合同的验收比较特殊,其技术服务成果大都属于软科学范畴,在某种程度上具有无形、不可操作的特点,其验收标准一般无法以硬指标衡量,故双方应本着科学、公正、实事求是的原则,严格按照合同约定的要求进行验收,不能过于苛刻或显失公平。

  6.2 双方可以在合同中约定对技术服务成果采用鉴定会、专家评估的方式验收,也可以约定由委托方单方认可视为验收通过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。

  6.3 如果双方在合同中没有约定验收或评价方法,则按照合同实用的一般要求组织鉴定。

  第七条 报酬及其支付方式

  7.1 双方应明确约定服务方提供技术服务所应获得的报酬。在本合同中委托方应向服务方支付报酬  元人民币。

  7.2 双方约定报酬的支付方式和期限为:(可以约定采用一次总付、分期支付等方式支付,并明确约定支付期限)

  7.3 双方可以约定在合同履行过程中,服务方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动等经费如果不包含在合同报酬中,其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。

  第八条 违约责任

  8.1 委托方违反合同约定,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受服务方的工作成果的,应当如数支付报酬。

  8.2 委托方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件、影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬;委托方逾期两个月不提供约定的物质技术条件的,服务方有权解除合同,委托方应当支付违约金或者赔偿由此给服务方造成的损失。

  8.3 委托方迟延接受工作成果的,应当支付违约金和保管费;委托方逾期六个月不领取工作成果的,服务方有权处分工作成果,从所获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还委托方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的,有权请求委托方补齐不足部分。

  8.4 服务方发现委托方提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同约定的,应当及时通知委托方,委托方应当在约定的期限内补充、修改或者更换,委托方接到通知后未按期作出答复的,应承担相应的责任。

  8.5 服务方在履行合同期间,发现继续工作对材料、样品或者设备等有损坏危险时,应当中止工作,并及时通知委托方或者提出建议,委托方应在约定期限内作出答复,委托方未按期答复的,委托方应承担相应的责任。

  8.6 委托方提供的技术资料、数据、样品或者服务方完成的工作成果需要保密的,可以在合同呆约定保密范围和期限以及各方应承担的保密义务,委托方违反保密义务的,应承担相应的责任。

  8.7 服务方未按照合同约定完成服务工作的,应当减收或免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

  8.8 服务方迟延交付工作成果的,委托方有权解除合同,服务方应当返还技术资料、样品及已收的报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

  8.9 服务方的工作成果、服务质量有缺陷,委托方同意利用的,服务方应减收报酬并采取相应的补救措施;工作成果、服务质量有严重缺陷,没有解决合同约定的技术问题的,服务方应免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失。

  8.10 服务方对委托方交付的样品、技术资料保密不善,造成丢失、缺少、变质、污染或者损坏的,应当支付违约金或者赔偿损失。

  8.11 服务方在履行合同期间,发现继续工作对材料、样品或者设备等有损坏危险时,应当中止工作而未中止工作、或采取适当措施也未及时通知委托方的,应当承担相应的责任。

  8.12 服务方违反合同约定的保密义务给委托方造成损失的,应当承担相应的责任。

  第九条 争议的解决办法

  9.1 甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可以根据自愿选择协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决争议。

  9.2 争议发生后,双方应本着平等自愿的原则,按照合同的约定分清各自的责任,采用协商的办法解决争议。

  9.3 若双方不愿协商或者协商不成的,可以将争议提交双方共同指定的第三者进行调解解决。

  9.4 若双方协商、调解不成的或者不愿协商、调解的,可以约定将争议提交________仲裁委员会仲裁解决。

  9.5 双方也可以约定不通过仲裁,直接向法院提起诉讼,通过诉讼的方式解决争议。

  第十条 有关名词和术语的解释

  10.1 技术服务:是指科学技术专家或者由专家组成的智囊团利用自己拥有的科学技术知识为他人解决特定技术问题的一项服务活动。

  10.2 技术服务合同:是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同,但不包括建议工程合同和承揽合同。

  10.3 技术培训合同:是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

  10.4 技术中介合同:是指当事人一方运用自己的技术知识为促成另一方与第三方订立技术合同而进行的介绍活动,并协助解决约定的技术问题而订立的合同。

  10.5 特定技术问题:是指需要运用科学技术知识解决的专业技术工作中有关改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境、实现安全操作、提高经济效益等问题。

  10.6 技术工作成果:是指服务方运用科学技术知识和手段解决特定技术问题所完成的、以科学技术知识为内容的工作。

  10.7 验收标准和方式是指当技术服务合同实施完成后,双方约定的通过何种标准和方式来验收技术服务是否符合和达到合同约定的要求。

  附文

  第十一条 本合同经双方签字、盖章后生效;如需经有关部门批准的,以有关部门的批准日期为合同生效日。

  第十二条 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  第十三条 本合同一式________份,甲乙双方和有关批准部门各执一份。

  甲方:(签章)         乙方:(签章)

  法定代表人:         法定代表人:

  日期:            日期:

  审批部门意见

  审批部门:(签章)

  日期:

个人技术服务合同 篇26

  技术服务合同示范文本  合同编号:技术服务项目:  委托方:(以下称甲方)  法定代表人:  法定地址:  编码:  联系电话:  服务方:(以下称乙方)  法定代表人:  法定地址:  编码:  联系电话:  序文  鉴于甲方(委托方)需要就________技术项目由乙方(服务方)提供技术服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据《中华人民共和国民法典》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。  正文  

  第一条 服务项目名称  

  1.1 服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为:(本合同所涉及到的技术服务项目的名称)  

  1.2 技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于________技术的技术服务合同或技术培训合同或技术中介合同。  

  1.3 鉴于我国技术服务业的具体情况,技术服务合同的种类繁多复杂,法律上具体规定名称的,只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此,凡是当事人之间订立的需要用科学技术知识解决特定技术问题的合同,大都属于技术服务合同。  

  第二条 技术服务内容、方式和要求  

  2.1 技术服务合同的标的体现为技术工作成果,主要有产品设计、工艺编制、工程计算、材料配方、设备改造、制定企业技术改造方案、提出改善经营管理、计算机程序设计和检索、复杂的物理测试及化学测试、生物测试、复杂的产品或材料性能的分析鉴定、其他科学研究、技术开发、技术转让、工业化试验和生产活动中完成的特定技术工作、以及技术培训和技术中介合同。服务方可就上述技术服务内容向委托方提供技术服务。  

  2.2 技术服务的方式主要是指完成技术服务工作的具体做法、采用的手段和方式。双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。  

  2.3 技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如,为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收,通过技术服务,使技术设备能够达到某一种技术生活水平和某种标准。  

  第三条 履行期限、地点和方式  

  3.1 本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日,以及分阶段履行的各阶段的起止时日。双方约定各自的履行期限为:(如委托方协作事项应在____日内完成;服务方应在本合同生效后____日内完成技术服务项目等。)如双方未约定履行期限,义务方可以随时履行,权利方也可以随时要求对方履行,但应给对方必要的准备时间。  

  3.2 本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地,也可以约定在服务方所在地,或者双方同意的其他地点。如果约定不明确,则推定在委托方所在地履行。  

  3.3 本合同的履行方式可以约定以工艺产品结构的设计、新产品、新材料性能的测试分析、新型或者复杂生产线的调试、非标准化的测试分析以及利用技术和经验为特定技术项目服务等方式来完成。  

  第四条 工作条件和协作事项  

  4.1 工作条件和协作事项是指为了使服务方顺利开展服务工作,委托方应向服务方提供必要的工作条件和技术背景资料等。  

  4.2 委托方应协作的事项主要有以下几个方面:  

  (1)向服务方所要解决的技术问题的要点,提供有关技术背景材料及有关技术、数据、原始设计文件及必要的样品材料等;  

  (2)根据服务方的要求补充说明有关情况,追加有关资料、数据;  

  (3)提供给服务方的技术资料、数据有明显错误和缺陷,应及时修改、完善;  

  (4)为服务方开展服务工作提供场所和必要的工作条件。  

  4.3 双方约定委托方应向服务方提供以下技术资料和数据:(委托方应提供的技术背景材料和有关技术、数据)  

  4.4 双方约定委托方应向服务方提供以下工作条件:(委托方应提供的工作条件,如场所、交通、食宿等)  

  4.5 以上协作事项应约定的明确具体,要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间、内容、数量、方式和要求等。  

  第五条 技术情报和资料的.保密  

  5.1 本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的,应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。  

  5.2 委托方提供的技术资料、数据需要保密的,应当在合同中约定保密范围和期限。合同没有约定的,委托方不得干预服务方引用、发表和向

  第三者提供。  

  5.3 双方可以约定不论合同是否变更、解除或者终止,合同保密条款不受其限制而继续有效,各方均应继续承担约定的保密义务。  

  第六条 验收标准和方式  

  6.1 鉴于技术服务合同的验收比较特殊,其技术服务成果大都属于软科学范畴,在某种程度上具有无形、不可操作的特点,其验收标准一般无法以硬指标衡量,故双方应本着科学、公正、实事求是的原则,严格按照合同约定的要求进行验收,不能过于苛刻或显失公平。  

  6.2 双方可以在合同中约定对技术服务成果采用鉴定会、专家评估的方式验收,也可以约定由委托方单方认可视为验收通过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。  

  6.3 如果双方在合同中没有约定验收或评价方法,则按照合同实用的一般要求组织鉴定。  

  第七条 报酬及其支付方式  

  7.1 双方应明确约定服务方提供技术服务所应获得的报酬。在本合同中委托方应向服务方支付报酬  元人民币。  

  7.2 双方约定报酬的支付方式和期限为:(可以约定采用一次总付、分期支付等方式支付,并明确约定支付期限)  

  7.3 双方可以约定在合同履行过程中,服务方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动等经费如果不包含在合同报酬中,其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。  

  第八条 违约责任  

  8.1 委托方违反合同约定,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受服务方的工作成果的,应当如数支付报酬。  

  8.2 委托方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件、影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬;委托方逾期两个月不提供约定的物质技术条件的,服务方有权解除合同,委托方应当支付违约金或者赔偿由此给服务方造成的损失。  

  8.3 委托方迟延接受工作成果的,应当支付违约金和保管费;委托方逾期六个月不领取工作成果的,服务方有权处分工作成果,从所获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还委托方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的,有权请求委托方补齐不足部分。  

  8.4 服务方发现委托方提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同约定的,应当及时通知委托方,委托方应当在约定的期限内补充、修改或者更换,委托方接到通知后未按期作出答复的,应承担相应的责任。  

  8.5 服务方在履行合同期间,发现继续工作对材料、样品或者设备等有损坏危险时,应当中止工作,并及时通知委托方或者提出建议,委托方应在约定期限内作出答复,委托方未按期答复的,委托方应承担相应的责任。  

  8.6 委托方提供的技术资料、数据、样品或者服务方完成的工作成果需要保密的,可以在合同呆约定保密范围和期限以及各方应承担的保密义务,委托方违反保密义务的,应承担相应的责任。  

  8.7 服务方未按照合同约定完成服务工作的,应当减收或免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失。  

  8.8 服务方迟延交付工作成果的,委托方有权解除合同,服务方应当返还技术资料、样品及已收的报酬,并支付违约金或者赔偿损失。  

  8.9 服务方的工作成果、服务质量有缺陷,委托方同意利用的,服务方应减收报酬并采取相应的补救措施;工作成果、服务质量有严重缺陷,没有解决合同约定的技术问题的,服务方应免收报酬,并支付违约金或者赔偿损失。  

  8.10 服务方对委托方交付的样品、技术资料保密不善,造成丢失、缺少、变质、污染或者损坏的,应当支付违约金或者赔偿损失。  

  8.11 服务方在履行合同期间,发现继续工作对材料、样品或者设备等有损坏危险时,应当中止工作而未中止工作、或采取适当措施也未及时通知委托方的,应当承担相应的责任。  

  8.12 服务方违反合同约定的保密义务给委托方造成损失的,应当承担相应的责任。  

  第九条 争议的解决办法  

  9.1 甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可以根据自愿选择协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决争议。  

  9.2 争议发生后,双方应本着平等自愿的原则,按照合同的约定分清各自的责任,采用协商的办法解决争议。  

  9.3 若双方不愿协商或者协商不成的,可以将争议提交双方共同指定的

  第三者进行调解解决。  

  9.4 若双方协商、调解不成的或者不愿协商、调解的,可以约定将争议提交________仲裁委员会仲裁解决。  

  9.5 双方也可以约定不通过仲裁,直接向法院提起诉讼,通过诉讼的方式解决争议。  

  第十条 有关名词和术语的解释  

  10.1 技术服务:是指科学技术专家或者由专家组成的智囊团利用自己拥有的科学技术知识为他人解决特定技术问题的一项服务活动。  

  10.2 技术服务合同:是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同,但不包括建议工程合同和承揽合同。  

  10.3 技术培训合同:是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。  

  10.4 技术中介合同:是指当事人一方运用自己的技术知识为促成另一方与

  第三方订立技术合同而进行的介绍活动,并协助解决约定的技术问题而订立的合同。  

  10.5 特定技术问题:是指需要运用科学技术知识解决的专业技术工作中有关改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境、实现安全操作、提高经济效益等问题。  

  10.6 技术工作成果:是指服务方运用科学技术知识和手段解决特定技术问题所完成的、以科学技术知识为内容的工作。  

  10.7 验收标准和方式是指当技术服务合同实施完成后,双方约定的通过何种标准和方式来验收技术服务是否符合和达到合同约定的要求。  附文  

  第十一条 本合同经双方签字、盖章后生效;如需经有关部门批准的,以有关部门的批准日期为合同生效日。  

  第十二条 本合同未尽事宜,由双方协商解决。  

  第十三条 本合同一式________份,甲乙双方和有关批准部门各执一份。  甲方:(签章)         乙方:(签章)  法定代表人:         法定代表人:____日期:____日期:  审批部门意见  审批部门:(签章)____日期

个人技术服务合同 篇27

  甲方:_____________________ 乙方:_____________________

  地址:_____________________ 地址:_____________________

  联系电话:_________________ 联系电话:_________________

  甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,本着互利合作、共同发展的原则,决定建立技术分包合作关系,并达成如下协议。

  一、合作项目

  项目名称:

  项目经营范围:

  二、合作时间

  合作期限为_______年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础重新签订协议。

  三、双方的权利与义务

  1、甲乙双方共同的权利与义务

  (1)合作范围内的项目资料、项目信息与对方共享。

  (2)共同组建项目团队,按照有序分工、互有侧重原则完成项目策划、产品设计开发、项目实施等工作。

  2、甲方的权利与义务

  (1)甲方应积极配合乙方服务工作,为乙方提供服务中的便利。

  (2)负责乙方因项目需要而产生的必须的材料,仪器设备。

  (3)甲方按照合同的规定付给乙方相应的报酬。

  3、乙方的权利与义务

  (1)乙方有权了解甲方产品技术要求,并随时提出建议。

  (2)乙方提供不定时间配合甲方完成定时项目。

  (3)乙方应按照甲方要求完成相关工作(时间进度,功能目标详见附件)。

  (4)合作过程中,乙方应及时向甲方汇报工作进展及遇到的问题,双方共同商议解决。

  四、支付标准及方式

  1、针对本合同内容总合同报酬为___________________元(RMB)。支付方式:自合同签订之日起十日内甲方一次支付乙方应得报酬总额的___________%,计_________元,完成中期目标支付乙方应得报酬总额的__________%,计___________元,项目验收合格后支付乙方应得报酬总额的________________%,计____________元,__________%余款在项目验收一年期内一次支付。

  2、项目验收标准:乙方按甲方技术要求完成原理图,PCB图,接线图,材料清单,规格书,说明书,软件原代码,软件流程图,通讯协议。

  3、项目验收后_________年期内,乙方有义务为所完成的项目进行必要的升级,优化并解决实际运行中出现的技术问题。

  五、保密

  1、协议双方都有为对方保守经济、技术等商业秘密的责任,协议双方均同意不泄露对方的保密信息,无论是以书面、电子或口头方式进行披露。保密信息包括(但不限于)共同开发产品所涉及的研究成果、价格表、材料清单、供应商名单、原理图、PCB图,软件开发流程图、技术思路、程序执行代码、源代码,通讯协议。双方仅应向必要的员工提供相关保密信息。保密的义务不包括那些在披露时已成为公开信息以及法律或法庭要求披露的信息。

  2、乙方不得有对合作对方软件进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其他试图从软件导出程序源代码的行为。

  3、此保密规定在协议终止后壹年内有效。

  六、税务负担

  甲乙双方各自核算,按照有关税收法律、法规依法纳税。

  七、违约责任及不可抗力

  1、乙方无正当理由停止项目或使计划比进程延期_____天以上,甲方有权单方终止合同。乙方应退赔所得报酬,并赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。

  2、甲方无故按本协议规定拖欠支付给乙方酬金,乙方有权追讨并享有每天_______%利息的权利。

  3、双方都有权在发生无法控制事件时停止履行责任,包括但不限于自然外力、战争、火灾、洪水、劳动纠纷、传染病、政府管制相似行为、禁运。

  4、如任一方由于不可抗力而不能履行其本协议项下全部或部分义务,则该方必须迅速将该事实通知对方,指明其不能履行的义务,并详细描述该不可抗力事件。通知之后,因该不可抗力而不能履行的义务将中止履行。如果不可抗力无间隔的连续持续6个月,任何一方可以书面通知令一方终止协议。

  5、对于任何不可抗力,必须在合理可行的范围内采取补救措施,义务应在合理时间内尽快恢复履行。如任一方由于不可抗力而不能履行其本协议项下全部或部分义务,则该方必须采取全部合理可行的行动减轻对方或第三方因该不可抗力而遭受的任何损失。

  八、协议效力和完整性

  本协议构成双方关于技术分包的完整协议,取代之前所有书面或口头的理解和承诺。所有对本协议的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本协议不可分割的组成部分,与协议正文具有同等法律效力。有效的修订、补充、删减或变更应当取代原条款,原条款不再具有法律效力。

  九、协议有效期、终止

  1、本协议的有效期为________年,自______年______月______日至_________年______月____日。

  2、但是可在发生如下情况的任意时候提前终止

  (1)任何一方未履行协议所规定的义务时,违约方应在接到守约方书面通知后纠正违约行为,如违约方收到书面通知10日内仍未纠正违约行为的,守约方可以书面通知违约方终止协议。

  (2)任何一方未履行协议所规定的义务时,根据“不可抗力”涉及的情况。

  十、适用法律和争议解决

  1、本协议的订立、效力、解释、履行适用中华人民共和国法律。

  2、本协议未尽事宜由双方协商解决,协商不成时,所产生的、与本协议或彼此商业关系有关或无关的任何诉讼应在协议签订当地仲裁委员会进行。仲裁费用由败承担。

  十一、本协议一式_______份,双方各执_________份,作为协议予以签署加盖公章生效。

  甲方:_____________________ 乙方:_____________________

  注册地址:_________________ 注册地址:_________________

  联系电话:_________________ 联系电话:_________________

  签约日期:________年____月____日 签约日期:________年____月____日

个人技术服务合同 篇28

  甲方:(以下简称甲方)  乙方:(以下简称乙方)  甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境,特将内外保洁工作承包给乙方,具体承包协议如下:  

  一、清洁范围  甲方整个公司工厂的清洁区域,主要包括厂区路面、行政楼、工厂办公室、包装间、仓库等区域。  

  二、责任与义务  

  1、甲方责任与义务:  

  (1)指派1名专人负责协助乙方清洁工作。  

  (2)提供清洁工作所需的水、电。  

  (3)提供一间房屋给乙方做日常清洁机械、用品存放。  

  (4)按期支付乙方承包金。  

  2、乙方责任与义务:  

  (1)委派11名有熟练技能的清洁工在甲方工厂从事清洁工作。  

  (2)对清洁工进行管理、安全教育和技能培训,支付工资、缴纳各项社会保险费。  

  (3)负责提供清洁工作所需的机械设备、用品及维修(含洗手液、卫生纸和清洁袋),清洁用品应当符合国家或行业环保标准。  

  (4)负责本合同所有清洁项目的清洁技术与管理。  

  (5)甲方因其他活动或工作,需乙方义务做清洁工作协助时,乙方同意按甲方的要求完成。  

  三、承包金  

  1、清洁工作承包金为每月人民币元整,________年合计为人民币元整,上述承包金包括清洁工工资、清洁工具、用品费用、税费等一切费用。  

  2、鉴于双方原行政楼清洁承包合同已于________年____月____日到期,经双方友好协商,甲方行政楼________年月份清洁承包金按人民币元计付,自________年____月____日起,双方清洁承包金按本合同约定执行。  

  四、保证金  

  1、以甲方延迟支付给乙方的一个月的清洁承包金人民币元整作为保证金,并由甲方留存。  

  2、乙方同意甲方有权直接将保证金用于下列情况之一:  

  (1)因乙方职员过错,造成甲方门窗、玻璃、灯具、空调、电脑、车辆、水管、电线等办公设施和机械设备损坏、丢失等损失;  

  (2)因乙方职员过错,造成外来人员车辆、物品损坏、丢失,导致甲方支付、赔偿、垫付的费用;  

  (3)因乙方职工发生工伤,或乙方职工造成甲方职工、外来人员身体伤害,乙方不承担责任,导致甲方支付、赔偿、垫付的医疗费用;  

  (4)因乙方或职工违法、违规、违纪,而被处罚、起诉,或与第三人存在法律纠纷,导致甲方支付、赔偿、垫付的所有费用;  

  (5)因乙方不履行本合同义务,或履行本合同义务不符合约定,导致甲方委托第三人履行清洁工作而产生的所有费用。  

  3、保证金不足以甲方替乙方支付、赔偿、垫付费用时,乙方应当自行支付、赔偿、垫付费用的不足部分。  

  4、本合同有效期满,双方同意续签合同时,如果保证金未被冲抵用于支付本条约定的各项费用的,则保证金继续留存甲方;如果保证金部分或者全部已被冲抵用于支付本条约定的各项费用的,则由乙方将保证金补足为人民币人民币元整后,继续留存在甲方。  

  5、如果双方履行本合同至期限届满,或经双方协商一致,或出现法定事由,必须提前解除、终止本合同时,在本合同被解除、终止后____日内由甲方一次性将剩余保证金退还给乙方。  

  五、付款方式  

  1、由甲方在每月的前十天通过银行转帐方式向乙方支付上____月的承包金。  

  2、乙方指定的户主名称、开户银行、银行帐号发生变更、撤销等事宜,应当及时以书面形式通知甲方,并以乙方重新确认的户主名称、开户银行、银行帐号为准。  

  3、甲方将承包金汇入乙方指定的银行帐户之日即为甲方己履行付款义务,由于银行或甲方过错,造成承租金无法支取、承兑、或支取迟延,甲方不承担责任。  

  4、每月____日前,乙方向甲方提供上____月承租金的合法、有效的正式发票及催款单,作为结算凭证。  

  六、验收  

  1、由甲方指派专人每周对乙方当周清洁工作验收一次。  

  2、验收标准:以甲方的清洁要求为准。  

  七、合同的变更、解除  

  1、变更本合同内容或有末尽事宜,由双方协商解决或签订补充协议。  

  2、任何一方解除本合同,须提前十____日向对方以书面形式提出,经双方协商同意后方可解除。  

  八、违约责任  

  1、如乙方清洁工作不符合验收标准,乙方同意无偿返工,直至符合验收标准为止。如乙方返工后仍达不到验收标准,甲方有权扣减当月承包金的20%作为违约金,并有权另行安排其他清洁工完成该项清洁工作,由此而产生的费用由乙方承担。如乙方拒绝返工,甲方有权拒付当月承包金。  

  2、因乙方清洁工的过错,造成甲方财产损失的,乙方无条件赔偿。  

  3、甲方无正当理由,不按期支付当月承包金超过天时,则从第天起至支付日止按银行同期贷款利率计付利息给乙方。  

  4、未经双方协商同意,任何一方单方面终止合同,须向对方支付月承包金的两倍作为违约金。  

  九、纠纷的解决  甲、乙双方在合同履行中发生纠纷,应当以友好协商的方式解决,经协商解决不成时,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。  

  十、有效期限  

  1、本合同有效期为________年(自________年____月____日至________年____月____日止)  

  2、在本合同有效期内的前三个月为试用期,在试用期内,如乙方清洁质量未能达到甲方的标准,甲方有权随时单方面解除本合同。  本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,每份具有同等法律效力。  本合同于________年____月____日在市签署。  甲方:  代表人:  乙方:  代表人

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top