课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( ) A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置
2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。( )
A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段
3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。( ) A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立
4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。( )
A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担
5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。( )
A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障
6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。( ) A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书
7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )
A.提取全部材料，按实际交付数量付款
B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款
D.提取全部材料，按订购数量付款
8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为( ) A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质
9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( ) A.由业主指定，并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理
10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。 ( )
A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同
11.对损失小，概率小的风险，一般可采取___________风险处理措施。( ) A.风险回避 B.风险控制 C.风险转移 D.风险保留
12.建设工程合同一般应采用( ) A.口头形式 B.默示形式 C.书面形式 D.视听形式
13.工程合同行政监管的主体是( ) A.人民政府 B.仲裁委员会
C.工商行政管理部门 D.人民法院
14.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( ) A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
15.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括( ) A.招标文件 B.各类财务凭证
C.合同履行过程中往来信函 D.施工现场记录 16.属于按索赔处理方式分类的索赔是( ) A.合同内索赔 B.综合索赔 C.工期索赔 D.工程变更索赔
17.在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当( ) A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发(武汉自考)包人补偿，延误的工期不予顺延
18.一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍，不包括( ) A.隧道 B.气候条件 C.地下水 D.溶洞
19.承包商只可索赔工期的延误是( )
A.异常恶劣的气候条件 B.业主未及时交付合格的施工现场 C.特殊风险 D.业主要求增加额外工程
20.仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。( ) A.2个月 B.28日 C.15日 D.5日
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.下列选项中，属于要约邀请的包括( ) A.价目表的寄送 B.招标公告
C.递送投标书 D.无价格的商业广告
E.发出中标通知书
2.下列选项中，___________的合同属于效力待定合同。( ) A.无处分权人处分他人财产 B.以胁迫手段订立 C.因重大误解订立 D.限制民事行为能力人订立 E.表见代理人订立
3.合同争执的解决，司法途径可分为___________方式。( ) A.调解 B.协商解决 C.仲裁 D.诉讼 E.工程师调解
4.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括( ) A.设计标准认定权 B.工程款支付的签认权
C.工程设计变更的审批权 D.施工技术方案的审核权 E.工程建设有关协作单位组织协调主持权
5.设计合同规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( ) A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准 C.城市规划许可文件 D.限额设计要求 E.工程勘察资料
三、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分） 1.写出仲裁的特点。
2.合同担保的方式有哪些？
3.土木工程合同履行的基本原则。
四、案例分析题（本大题共2小题，第1小题18分，第2小题17分，共35分） 1. 某单位筹资新建一工程项目，该工程设计已完成，施工图纸齐备，施工现场已完成“五通一平”工作，已具备开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。招标代理机构编制了标底和招标文件。招标文件中要求工程总工期为300天。按国家工期定额规定，该工程的工期应为460天。
通过资格预审并参加投标的共有A、B、C、D、E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底很多，这一异常引起了业主的注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算部分工程项目使标底偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确认了新的标底。A、B、C三家投标单位认为新的标底不合理，向招标人要求撤回投标文件。
评标委员会共由三人组成，技术经济专家两人，招标方代表一人。 由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。 问：
（1）根据该工程的具体条件，业主应采用何种合同（按付款方式划分）？为什么？ （2）根据该工程的特点和业主的要求，在工程的标底中是否应含有赶工措施费？ （3）上述招标工作存在哪些问题？
（4）A、B、C三家投标单位要求撤回投标文件的作法是否正确？为什么？ （5）评标委员会的组成有何问题？ （6）如果招标失败，招标人可否另行招标？投标单位的损失是否应由招标人赔偿？为什么？
2. 某房产公司开发一高层写字楼工程，在委托设计单位完成施工图设计以后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工合同时业主考虑过多分包会影响工期，只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持都应分包。
在施工过程中，房产公司应预售客户要求，对某楼层的使用功能进行了调整。 在主体工程施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支付工程款，施工单位由于未得到付款，也没有按分包合同规定的时间向分包单位付款。 （1）房产公司不同意桩基础工程以外的分包的做法有理吗？为什么？
（2）施工单位由于未得到付款，也没有按分包合同规定的时间向分包单位付款，妥当吗？为什么？
浙江省2010年10月自学考试建设工程合同管理试题
课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.____模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。( ) A.设计—招标—建造 B.设计—建造 C.项目管理 D.设计—采购—建设 2.下列____属于合同法律关系的客体。( ) A.承包商 B.监理工程师 C.标的 D.合同条款 3.合同法律关系的要素不包括( ) A.合同法律关系主体 B.合同法律关系行为 C.合同法律关系客体 D.合同法律关系内容
4.按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用____，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。( ) A.诺成责任原则 B.实践责任原则 C.严格责任原则 D.强制责任原则
5.设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明( ) A．要约生效 B.承诺生效 C.合同成立 D.合同生效 6.根据招投标法的规定，投标人少于____家的，招标人应当依照招投标法重新招标。( ) A.2 B.3 C.4 D.5
7.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目( ) A．必须公开招标 B.可直接委托发包 C.必须邀请招标 D.必须聘请招标代理机构委托发包
8.委托监理合同的标的是____。即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。( ) A.物 B.监督 C.过程 D.服务
9.监理合同履行中，监理人要调换____须事先经委托人同意。( ) A.监理工程师 B.总监理工程师 C.监理员 D.总监代表
10.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( ) A．设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％ C.建设单位支付合同设计费的50％
D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％
11.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由____承担民事责任。( ) A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人
12.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人( )
A．无权对该工程主张任何权利
B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D.可以留置该工程
13.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )
A．承包人的损失都由发包人承担 B.发包人的损失都由承包人承担 C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担 14.工程物资采购合同属于( ) A．委托合同 B.承揽合同 C.买卖合同 D.财产转移合同 15.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )
A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担 16.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因____提出的索赔，不应计入利润损失补偿。( ) A．延误移交施工现场 B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
17.一般而言，工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中____是核心。( ) A．成本控制 B.质量控制 C.进度控制 D.合同控制
18.依据施工合同示范文本的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交
( )
A．现场同期记录 B.索赔意向通知 C.索赔报告 D.索赔证据
19.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据____进行分类。
( )
A.索赔的合同依据 B.索赔的目的
C.索赔事件的性质 D.索赔的起因
20.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( ) A．不成立 B.无效 C.成立 D.可撤销 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 1.合同不当履行的处理包括( ) A.因债权人致使债务履行困难的处理 B.提前或部分履行的处理 C.合同不当履行中的保全措施 D.部分合同失效的处理 E.合同部分撤销的处理
2.对索赔报告的审查包括( ) A．事态分析 B.证据资料调查 C.分析索赔理由 D.实际损失分析 E．损害事件原因分析
3.在工程监理合同中，下列属于委托人的权利的是( ) A.选定工程总承包人以及与其订立合同的权利
B.对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求认定权，以及对设计变更的审批权
C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人同意
D.有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告
E.当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任 4.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )
A．设计变更给承包人增加的款额 B.工程师批准承包商索赔的款项
C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出 E．承包商收取的分包管理费
5.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括( )
A．业主延误移交施工现场 B.不可抗力造成的损失
C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E．施工中遇到异常恶劣气候条件的影响
三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分) 1.简述BOT模式的优点。
2.简述工程合同审查分析主要内容。 3.订立施工合同应具备什么条件？
四、案例分析题(本大题共2小题，第1小题18分，第2小题17分，共35分)
案例一：某国有企业（建设单位）计划投资7000万元新建一栋办公大楼，建设单位委托了一家符合资质要求的施工招标代理单位。由于招标时间紧，建设单位要求招标代理单位采取内部议标的方式选取中标单位，共有A、B、C、D四家投标单位参加了投标，开标时出现了如下情形：
（1）A投标单位的投标文件未按招标文件的要求而是按该企业的习惯做法密封； （2）B投标单位投标保证金超过了招标文件中规定的金额；
（3）C投标单位虽按招标文件的要求编制了投标文件但有一页漏打了页码； （4）D投标单位某分项工程的报价有个别漏项；
为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会由6人组成，其中3人分别是建设单位的总经理、总工程师和工程部经理，另3人从建设单位以外的评标专家库中抽取。 问题：
1.建设单位要求采取的内部议标方式是否妥当？说明理由。
2.四家投标单位的投标文件是否有效或应被淘汰？分别说明理由。 3.评标委员会的组建是否妥当？若不妥，请说明理由。 4.简述施工招标应具备的条件。
案例二：建设单位将电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。
按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月13日才开工；5月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。 问题：
1.在上述工期拖延中，是否同意顺延工期。 2.工程合同争议有哪几种常见类型?
3.避免施工合同工期纠纷，应做好哪些防范措施。
浙江省2010年1月自考建设工程合同管理试题
课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.对于非常复杂的工程项目，_____________模式是最适合的。在此模式中，_____________承包商处于独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因此_____________承包商更擅长于组织协调。( )
A.设计—建造 设计—建造 设计—建造 B.建设管理 建设管理 建设管理 C.项目总控 项目总控 项目总控 D.设计—采购—建设（EPC） EPC EPC
2.合同管理_____________制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。
( )
A.统计考核 C.质量责任
B.目标 D.检查和奖励
3.在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为( ) A.平等原则 C.合同自由原则
B.合同严守原则 D.鼓励交易原则
4._____________是指在合同订立后，如果发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服的情况，改变了订立合同时的基础，使合同的履行失去意义或者履行合同将使当事人之间的利益发生重大失衡，应当允许当事人变更合同或者解除合同。( ) A.协作履行原则 C.情事变更原则
B.效益履行原则 D.诚实信用原则
5.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于_____________的规定。( ) A.撤销权 C.后履行抗辩权
B.不安抗辩权 D.同时履行抗辩权
6.某一合同约定的定金为10000元，由于接受定金方的违约而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为_____________元。( )
A.10000 C.30000
B.20000 D.40000
7.不同的招标方式，不同的招标内容，招标用的文件是不一样的，如公开招标用的文件准备就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内的全部文件的准备。而邀请招标用的文件中就不含_____________等内容。( ) A.招标公告、投标资格预审 B.招标文件、中标通知书 C.招标公告、中标通知书 D.招标文件、投标资格预审
8.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为_____________以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的_____________。( ) A.3人 1/3 C.3人 2/3
B.5人 1/3 D.5人 2/3
9.监理投标书中，_____________是监理取费的要约和对监理招标文件的响应；而_____________则是投标人履行监理合同、开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的计划，是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。( ) A.投标函 投标监理规划 B.投标监理实施细则 投标函 C.投标函 投标监理大纲 D.投标监理大纲 投标函
10.征得_____________同意，_____________有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在_____________内向委托人作出书面报告。( ) A.承包人 监理人 12小时 B.委托人 监理人 24小时 C.监理人 承包人 48小时 D.委托人 承包人 96小时
11.根据工程建设勘察合同示范文本的规定，发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付_____________逾期违约金。( ) A.未支付勘察费的百分之一 B.未支付勘察费的千分之一 C.全部勘察费的千分之一 D.全部勘察费的万分之一
12.《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____________内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人_____________再行订立背离合同实质性内容的其他协议。( ) A.30天 不得 C.90天 可以
B.60天 不得 D.120天 可以
13.因承包人原因造成停工的，由_____________承担发生的费用，_____________。( ) A.发包人 相应顺延工期 B.发包人 工期不予顺延 C.承包人 相应顺延工期 D.承包人 工期不予顺延
14.下列不属于承包人承担违约责任的方式是( ) ．．．A.赔偿因其违约给发包人造成的损失 B.顺延延误的工期 C.支付违约金 D.采取补救措施
15.采用公开招标方式进行材料采购，适用于_____________采购合同。( ) A.大宗材料 C.计划供应材料
B.专用材料 D.预定材料
16.FIDIC施工合同条件规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂定金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用归_____________控制。( ) A.业主 C.工程师
B.承包商
D.工程师和承包商共同
17.在整个项目的谈判过程中，要始终注意抓住主要的实质性问题如工作范围、合同价格、工期、支付条件、验收及违约责任等来谈，不要为一些鸡毛蒜皮的小事争论不休，而把大的问题放在一边。这种谈判的策略和技巧被称为( ) A.高起点战略 C.避实就虚
B.拖延与休会
D.善于抓住实质性问题
18._____________指合同管理人员在对合同的主要内容作出解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避免在执行中的违约行为，同时使大家的工作协调一致。( ) A.合同协调 C.合同交底
B.合同审查 D.合同谈判
19.工程索赔在国际土木工程市场上是合同当事人保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效的手段。许多国际工程项目，承包人通过成功的索赔能使工程收入的增加达到工程造价的_____________。( ) A.1％～2％ C.10％～20％
B.2％～5％
D.50％～100％
20.在我国，合同争议解决的方式主要有四种。_____________是解决合同争议最常见的-种最简便、最有效、最经济的方法。( ) A.和解 C.仲裁
B.调解 D.诉讼
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 1.作为法人，应具备以下4个法定条件：( ) A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称、组织机构和场所 D.有符合法定条件的法定代表人 E.能独立承担民事责任
2.如果招标人有足够的管理能力，也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，分标段时要考虑的主要因素有( ) A.工程特点 B.对工程造价的影响
C.有利于发挥承包商的特长，增加对承包商的吸引力，使更多的承包商来投标 D.工地的施工管理问题 E.其他因素
3.在工程监理合同中，下列属于委托人的权利的是( ) A.选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利
B.对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求认定权，以及对设计变更的审批权
C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人同意
D.有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告
E.当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任
4.可调价格合同中合同价款的调整因素包括( ) A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B.工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整
C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 D.承包人原因导致的工程量增加 E.双方约定的其它因素
5.索赔具有如下一些本质特征( )
A.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件 B.索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错 C.与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害 D.索赔必须有切实有效的证据
E.索赔是单方行为，双方还没有达成协议
三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分) 1.简述招标投标的程序。 2.简述施工合同的概念和特点。 3.简述合同分析的作用。
四、案例分析题(本大题共2小题，第1题15分，第2题20分，共35分) 1.案例背景 案例A
某工程按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，并采用工程量清单计价模式。外墙采用灰砂砖，内墙采用轻质陶粒砖。图纸中没有明确要求砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接触的地方挂批荡铁丝网，承包商也没有报价。工程施工过程中，业主要求承包商按规范要求在砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接触的地方挂300mm宽的批荡铁丝网，承包商报来变更单价。就该不该批价，怎样批价，双方有分歧。业主认为不该批价，理由如下：虽然图纸没有明确要求挂铁丝网，但规范中对此有要求，按照合同解释顺序，规范优先于图纸，这属于承包商漏报项目，而合同要求承包商对其投标报价的完备性负责，因此漏报挂铁丝网项目属于承包商自己的风险，由承包商自己承担。 案例B
原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工合同，修建某一住宅小区。小区建成后，经验收质量合格。验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂要求建筑公司负责无偿修理，并赔偿损失，建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理要求。房产开发公司遂诉至法院。法院判决施工合同有效，认为
合同中虽然并没有约定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布的《建设工程质量管理办法》的规定，屋面防水工程保修期限为3年，因此本案工程交工后两个月内出现的质量问题，应由施工单位承担无偿修理并赔偿损失的责任。故判令建筑公司应当承担无偿修理的责任。
问题：（1）简述组成施工合同的文件和优先解释顺序。
（2）案例A中，你是否同意业主的看法？ （3）案例B中，你是否同意法院的判决？ 2.案例背景
某工程合同规定2009年10月30日竣工，合同工期500天。在实际施工过程中，先后因下列原因导致工期延误，费用增加：
事件一，在关键线路上，因设计变更等候图纸停工10天。
事件二，在关键线路上，因梅雨天气影响施工，承包商主动停工8天；
事件三，在非关键线路上，因承包商设备故障而停工5天，该工序的自由时差为10天； 事件四，在关键线路上，发生了合同规定的不可抗力事件而停工12天。 若停工一天造成承包商的损失为1万元。
问题:（1）工程实际工期多少天，费用增加多少万元？
（2）分别指出事件一、事件二、事件三、事件四，承包商能否要求索赔？工期补偿为
多少天?费用补偿多少万元?
（3）承包商总共可得到甲方的工期补偿为多少天?费用补偿是多少万元?
浙江省2011年1月自学考试建设工程合同管理试题 课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.______模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。( ) A.设计—招标—建造 C.项目管理
B.设计—建造 D.设计—采购—建设
2.______是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。( ) A.质量 C.违约责任
B.报酬 D.标的
3.无效合同或者被撒销的合同______没有法律约束力。( ) A.被确认时
C.当事人一方提出时
B.自始
D.双方发生争议时
4.在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为( ) A.平等原则 C.合同自由原则
B.合同严守原则 D.鼓励交易原则
5.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起______内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 C.25日
B.20日 D.30日
6.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处以______的罚款。( ) A.1万元以上5万元以下 C.10万元以上15万元以下
B.5万元以上10万元以下 D.15万元以上20万元以下
7.委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( ) A.对监理合同转让和分包的监督
B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换 C.对合同履行的监督权 D.对监理人员的控制监督
8.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是( )
A．补偿性原则 C.无过错原则
B.惩罚性原则
D.有限责任和过错责任原则
9.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时。委托人可以( )
A．发出终止合同通知，终止监理合同
B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同
C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同
D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同
10.某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务，设计院在完成勘察任务60％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向勘察院发出终止合同的通知。依据勘察合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( ) A．勘察院没收建设单位支付的定金 B.建设单位支付合同预算额的50％ C.建设单位再支付合同预算额的100％
D.勘察院没收定金，建设单位再支付合同设计费的60％
11.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( ) A.提供监理单位施工现场办公房屋 B.提供夜间施工使用的照明设施 C.提供施工现场的工程地质资料 D.提供工程进度计划
12.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由______承担民事责任。( ) A.勘察人 C.保险机构
13.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按______顺序解释。( )
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 C.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 14.大型设备采购合同的标的是( )
B.政府 D.发包人
A．物的转移 C.约定的工作
B.智力成果 D.完成约定的工作
15.合同控制方法适用一般的项目控制方法，项目控制方法可分为多种类型：按照项目发展过程分类，可分为( ) A.事前控制、事中控制、事后控制 C.开环控制、闭环控制
B.前馈控制、反馈控制 D.技术控制、经济控制
16.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法正确的是( ) A.预付款的金额不少于合同价22％
B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）20％的月开始扣回预付款 17.某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( ) A.10月10日 C.10月20日
B.10月13日 D.10月30日
18．依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到______情况，属于承包商应承担的风险。
( )
A.现场地质条件与文件资料说明不一致 B.不利于施工的外界非自然条件 C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰
19.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )
A．索赔事件发生的原因和证据资料 C.索赔报告
B.索赔的依据 D.索赔意向通知
20.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( ) A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 1.《合同法》规定的合同有效条件包括( ) A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B.当事人意思表示真实 C.合同当事人签字或盖章 D.合同应当采用书面形式 E．不违反法律或社会公共利益
2.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( ) A．办理土地征用
B.向工程师提供工程进度计划 C.提供保证施工安全需要的围栏设施 D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料
3.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( ) A．负责合同的协调管理工作 B.外部关系协调
C.免费提供监理工作需要的资料 D.更换委托人代表需要经监理人同意
E．将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人 4.在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括( ) A．业主提供的设计不当造成的损失 B.承包商提供的设计不当造成的损失 C.不属于承包商原因造成的放射性污染 D.属于承包商原因造成的放射性污染 E．政策法规的变化对工程成本的影响
5.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( )
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)
1.简述项目管理模式的主要特点。 2.如何加强工程合同变更管理。 3.简述作为法人应具备的法定条件。
四、案例分析题(本大题共2小题，第1题18分，第2题17分，共35分)
1.某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目施工承包的招投标工作。根据实际情况和建设单位的要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下： （1）成立该工程招标领导机构。 （2）委托招标代理机构代理招标。 （3）发出投标邀请书。
（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人。 （5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。 （6）召开投标预备会。 （7）招标文件的澄清与修改。
（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法。 （9）召开开标会议，审查投标书。 （10）组织评标。
（11）与合格的投标者进行质疑澄清。 （12）决定中标单位。 （13）发出招标通知书。
（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。 问题:
(1)指出上述招投标程序中的不妥和不完善之处。
(2)该工程共有七家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：
①其中1家投标人的投标文件没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该标作无效投标处理；
②其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该标作无效投标处理；
③开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经招标监督机构认定，该标作无效投标处理。 指出以上处理是否正确，并说明原因。 (3)施工招标标底有什么作用？ (4)在我国，解决合同争议方式有哪些？
2.某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施
工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同；与B公司签订了设备安装合同；与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三家公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件：
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签定了分包合同，在分包合同中约定承包商D按照建设单位（业主）与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费，一切责任由承包商D承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。
事件3：顶层结构完成，A公司拆除塔吊，改用井架运输材料，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出井架吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。 问题：
(1)事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为? (2)事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确，说明正确的做法。 (3)事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么? (4)引起施工合同主体纠纷的成因有哪些。 (5)承包人索赔成立的条件。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容